01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 05/10/2011
Date de péremption : 23/11/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
FRANCE ()
appel-offre

Marché de travaux pour la construction d'un Centre d'accueil d'urgence, 41 rue Paul Meurice, ZAC Porte des Lilas, Paris 20è, FRANCE. Marché de travaux pour la construction d'un Centre d'accueil d'urgence, 41 rue Paul Meurice, ZAC Porte des Lilas, Paris 20è, FRANCE. CPV: 45000000.

2011/S 191-311281 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: Avis de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact Ville de Paris direction du patrimoine et de l'architecture - service technique de l'architecture et du patrimoine - Agence de Conduite de Projets, 98 quai de la Râpée Point(s) de contact: Mme Dominique Laujin, chef de l'ACOP À l'attention de: Mme Agence de Conduite de Projets Delphine Le Duff 75570 Paris Cedex 12 FRANCE Téléphone: +33 143478180 Fax: +33 143478347 Adresse(s) internet Adresse du profil d'acheteur https://m13.paris.fr Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: Direction du patrimoine et de l'architecture - service technique de l'architecture et du patrimoine 98 quai de la Râpée Point(s) de contact: Agence de Conduite de Projets À l'attention de: M. chef de projet François Coget 75570 Paris Cedex 12 FRANCE Téléphone: +33 143478180 E-mail: francois.coget@paris.fr Fax: +33 143478347 Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus: Direction du patrimoine et de l'architecture - bureau des affaires juridiques et des marchés 98 quai de la Râpée Point(s) de contact: bureau du RDC de 9:00 à 12:00 et de 13:00 à 16:00 À l'attention de: Mme Magania Hélène 75570 Paris Cedex 12 FRANCE Téléphone: +33 143478227 E-mail: helene.magania@paris.fr Fax: +33 143478125 Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées: Direction du patrimoine et de l'architecture - bureau des affaires juridiques et des marchés 98 quai de la Râpée Point(s) de contact: bureau du rdc de 9:00 à 12:00 et de 13:00 à 16:00 À l'attention de: Mme Magania Hélène 75570 Paris Cedex 12 FRANCE Téléphone: +33 143478227 E-mail: helene.magania@paris.fr Fax: +33 143478125
I.2)Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.3)Activité principale Services généraux des administrations publiques Autre: bâtiment
I.4)Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non
 
 
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur: Marché de travaux pour la construction d'un Centre d'accueil d'urgence, 41 rue Paul Meurice, ZAC Porte des Lilas, Paris 20è, FRANCE.
II.1.2)Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation Travaux Exécution Site ou lieu d'exécution principal: 41 rue Paul Meurice, 75020 Paris, FRANCE. Code NUTS FR101
II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique L'avis concerne un marché public
II.1.5)Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions Marché de travaux pour la construction d'un Centre d'accueil d'urgence, 41 rue Paul Meurice, ZAC Porte des Lilas, Paris 20è, FRANCE.
II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 45000000
II.1.7)Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP): oui
II.1.8)Lots Division en lots: non
II.1.9)Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2)Quantité ou étendue du marché
II.2.1)Quantité ou étendue globale 2 variantes techniques obligatoires: VTO 1: verrière sur cours anglaises; VTO 2: plafonds en panneaux bois, en remplacement des plafonds en panneaux de particules plaqué bois. 3 variantes libres maximum autorisées sur le lot 1 gros oeuvre - structure installations de chantier (conditions définies dans le RC).
II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux Durée en mois: 17 (à compter de la date d'attribution du marché)
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et
technique
III.1)Conditions relatives au contrat
III.1.1)Cautionnement et garanties exigés Avance dans les conditions de l'article 87 du code des marchés publics en contrepartie d'une garantie à première demande. La retenue de garantie pourra être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande.
III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent Financement par emprunt sur le budget du département de Paris. Paiement direct. Prix global et forfaitaire, révisable. Acomptes mensuels. Délai global de paiement fixé à l'article 98 du code des marchés publics.
III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché Se référer au Règlement de Consultation.
III.1.4)Autres conditions particulières L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: oui description de ces conditions: Le titulaire du marché s'engage à promouvoir l'emploi des personnes rencontrant des difficultés d'insertion dans les conditions décrites au CCAP.
Les conditions d'exécution des prestations comportent également des éléments à caractère environnemental détaillés dans la charte chantier à faibles nuisances, le cahier technique n° 14: la gestion des déchets de chantier, le plan climat de la Ville de Paris.
III.2)Conditions de participation
III.2.2)Capacité économique et financière Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Le candidat devra fournir les renseignements relatifs aux moyens, capacités et références mentionnés dans le règlement de consultation.
III.2.3)Capacité technique Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:
Le candidat devra produire la DC1, les pouvoirs des personnes habilitées à engager le candidat et la DC2 dûment remplie. Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) Qualibat, qualifelec ou équivalent exigés sur certains lots techniques (voir RC).
 
 
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure Ouverte
IV.2)Critères d'attribution
IV.2.1)Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier, ou dans le document descriptif
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur: 2011D21021970
IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 23.11.2011 - 12:00
IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 23.11.2011 - 12:00
IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation français.
IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre en jours: 250 à compter de la date limite de réception des offres
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3)Informations complémentaires Seule une partie du dossier de consultation des entreprises peut être consultée et téléchargée à partir de l'adresse https://m13.paris.fr/. Les candidats sont invités à répondre par voie électronique à cette même adresse dans les conditions fixées dans le règlement de consultation. En cas de problème, ils peuvent appeler le numéro Indigo suivant: +33 820207743, qui leur permettra d'obtenir de l'aide pour se connecter ou déposer une offre dématérialisée. L'intégralité du dossier est à récupérer sur place à la DPA, au 98 quai de la Râpée - 75570 Paris Cedex 12, FRANCE, BAJM - bureau du rez-de-chaussée, aux horaires indiqués dans le présent avis. La durée du marché (17 mois dont 1 mois de préparation) indiquée dans l'aapc est une durée maximum, elle pourra être optimisée par le candidat lors du rendu de son offre. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 30.9.2011.
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours Tribunal administratif de Paris 7 rue de Jouy 75181 Paris Cedex 04 FRANCE E-mail: greffe.ta-paris@juradm.fr Téléphone: +33 144594400 Fax: +33 144594646
VI.4.2)Introduction des recours Précisions concernant les délais d'introduction des recours: Voir les articles l.551-1 à 23 du code de justice administrative.
VI.5)Date d'envoi du présent avis: 30.9.2011
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR