01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/11/2011
Date de péremption : 30/12/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
FRANCE ()
appel-offre

Marché de travaux et d'entretien de 41 appareils élévateurs. Marché de travaux et d'entretien de 41 ascenseurs sur plusieurs résidences situées en Ile de France. CPV: 50750000.

2011/S 214-349607 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)Nom, adresses et point(s) de contact SA d'HLM Toit et Joie 82 rue Blomet À l'attention de: M. Pataut Emeric 75731 Paris Cedex 15 FRANCE Téléphone: +33 140435984 E-mail: emeric.pataut@toitetjoie.com Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: SA d'Hlm Toit et Joie 82 rue Blomet À l'attention de: M. Pataut Emeric 75731 Paris Cedex 15 FRANCE Téléphone: +33 140435984 E-mail: emeric.pataut@toitetjoie.com Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus: SA d'HLM Toit et Joie 82 rue Blomet À l'attention de: M. Pataut Emeric 75731 Paris Cedex 15 FRANCE Téléphone: +33 140435984 E-mail: emeric.pataut@toitetjoie.com Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées: SA d'HLM Toit et Joie 82 rue Blomet À l'attention de: M. Pataut Emeric 75731 Paris Cedex 15 FRANCE Téléphone: +33 140435984 E-mail: emeric.pataut@toitetjoie.com
I.2)Type de pouvoir adjudicateur Autre
I.3)Activité principale Logement et équipements collectifs
 
 
Section II: Objet du marché
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur: Marché de travaux et d'entretien de 41 appareils élévateurs.
II.1.2)Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation Services Catégorie de services nº 1: Services d'entretien et de réparation Lieu principal de prestation: Ile de France. Code NUTS FR10
II.1.5)Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions Marché de travaux et d'entretien de 41 ascenseurs sur plusieurs résidences situées en Ile de France.
II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 50750000
II.1.8)Lots Division en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots
II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux Durée en mois: 36 (à compter de la date d'attribution du marché) Information sur les lots
Lot nº: 1 Intitulé: départements 75
 1)Description succincte Marché de travaux et d'entretien de 20 ascenseurs situés dans le 5ème, 6ème, 9ème, 10ème, 12ème, 13ème, 18ème, 19ème & 20ème arrondissements.
 2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 50750000
 3)Quantité ou étendue 20 ascenseurs
Lot nº: 2 Intitulé: département 78
 1)Description succincte Marché de travaux et d'entretien de 2 ascenseurs situés à Montigny le Bretonneux.
 2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 50750000
 3)Quantité ou étendue 2 ascenseurs
Lot nº: 3 Intitulé: departement 92
 1)Description succincte Marché de travaux et d'entretien de 9 ascenseurs situés à Vanves & Montrouge.
 2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 50750000
 3)Quantité ou étendue 9 ascenseurs
Lot nº: 4 Intitulé: departement 93
 1)Description succincte Marché de travaux et d'entretien de 10 ascenseurs situé à Noisy le Grand,
Le Blanc Mesnil & Saint Denis.
 2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 50750000
 3)Quantité ou étendue 10 ascenseurs.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et
technique
III.2)Conditions de participation
III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Moyens, références, qualifications, garanties y compris l'adéquation CA/montant du marché.
III.2.2)Capacité économique et financière Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,  - Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner,  - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles,  - Attestation d'une assurance pour les risques professionnels,  - DC4 & DC5.
III.2.3)Capacité technique Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:  - Certificats de qualifications professionnelles,  - Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé,  - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
III.3)Conditions propres aux marchés de services
III.3.1)Information relative à la profession La prestation est réservée à une profession particulière : oui références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables: Ascensoristes.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure Ouverte
IV.2)Critères d'attribution
IV.2.1)Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier, ou dans le document descriptif
IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non
IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 16.12.2011 - 17:00
IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 30.12.2011 - 17:00
IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation français.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3)Informations complémentaires Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP:
   4. 11.2011.
VI.5)Date d'envoi du présent avis:
   4. 11.2011
 
 
C L A S S E    C P V
50750000 - Services d'entretien d'ascenseurs 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR