Contact Inscription gratuite 01 49 36 46 20
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 30  (Gard) Date de parution : 29/04/2011 Date de péremption : 08/06/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 84B N° annonce (BOAMP) 30

r.d.313 - p.r.0.000 reconstruction du pont de Ponteils sur la Cèze - contrôle extérieur chantier 

0629-->
BOMP B/0084-30Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : conseil général du Gard.
Correspondant : M. le président du conseil général du Gard, 3, rue Guillemette, 30044 Nîmes Cedex 9.

Objet du marché : r.D.313 - p.R.0.000 Reconstruction du pont de Ponteils sur la Cèze - contrôle extérieur chantier.
C.P.V. - Objet principal : 71300000.

Lieu d'exécution : pont de Ponteils sur la Cèze (Gard).
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
Refus des variantes.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : articles 86 à 111 du Code des marchés publics français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : garanties et capacités techniques et financières
Capacités professionnelles.

Situation juridique - références requises : application des articles 43, 44, 45, 46 et 52 du code des marchés publics.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- valeur technique des prestations : notée sur 10 (critère jugé au vu du mémoire justificatif) : 60 % ;
- prix des prestations : noté sur 10 : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 8 juin 2011, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 11BOA010.

Renseignements complémentaires : le délai d'exécution des études est de 16 mois, il part à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant au titulaire du marché de commencer l'exécution des études. Le délai d'exécution pourra être adapté en fonction du délai réel d'exécution du marché de travaux.
Les pièces de la candidature et de l'offre seront transmises dans un pli unique.
Les offres peuvent être transmises par lettre recommandée avec avis de réception ou déposées contre récépissé.
La transmission des plis par voie électronique n'est pas autorisée pour cette consultation.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier les offres reçues.
Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat, il peut être également visualisé et/ou téléchargé sur le site internet www.gard.fr.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 avril 2011.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Dépôt contre récépissé : conseil général du Gard Direction Générale Adjointe Déplacements, Infrastructures et Foncier Pôle de Gestion - C.C.M. 418 rue Maurice Schumann 30 000 NIMES Horaires : de 8h30 à 11h30 et de 14 heures à 16 heures
Envoi postal : conseil général du Gard Direction Générale Adjointe Déplacements, Infrastructures et Foncier Pôle de Gestion - C.C.M. 3, rue Guillemette 30044 NIMES Cedex 9.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Direction Générale Adjointe Déplacements, Infrastructures et Foncier Service ouvrages d'art 418 rue Maurice Schumann
30 000 NIMES Horaires : de 8h30 à 11h15 et de 14 heures à 16 heures M. Jean Louis BERNARD télécopieur : 04 66 70 54 02 Mail : dcp-personnepublique@cg30.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : conseil général du Gard Direction Générale Adjointe Déplacements, Infrastructures et Foncier Pôle de Gestion - C.C.M. 418 rue Maurice Schumann 30 000 NIMES Horaires : de 8h30 à 11h30 et de 14 heures à 16 heures.

Mots déscripteurs
Contrôle technique
Prestations de services

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
74Services fournis principalement aux entreprises
 
    


SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR