Contact Inscription gratuite Demande d'information
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 88  (Vosges) Date de parution : 23/11/2011 Date de péremption : 07/12/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 226A N° annonce (BOAMP) 145

3e tranche - bâtiments n° 4 à 12 - 18 logements - rue des violettes et rue des pâquerettes - remplacement de chaudières fuel à bains-les-bains 

0123-->
BOMP A/0226-145Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : OPAC Vosges.
Correspondant : Achat Service, 2 quai André Barbier, 88026 Epinal Cedex.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://bailleursvosgiens.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Logement et développement collectif.

Objet du marché : bains-les-bains - 3e tranche - bâtiments n° 4 à 12 - 18 logements - rue des Violettes et rue des Pâquerettes - remplacement de chaudières fuel.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45000000.

Caractéristiques principales :
Refus des variantes.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 5 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 23 janvier 2012.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Autres renseignements demandés :
- : la lettre de candidature (formulaire Dc1)
La déclaration du candidat (formulaire Dc2)
A l'appui de ce formulaire, le candidat communiquera la liste de ses moyens matériels et humains ainsi que ses références de moins de 3 ans pour des chantiers de nature similaire et équivalents.
La copie du jugement en cas de redressement judiciaire,
l'attestation d'assurance professionnelle en cours de validité.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix : 70 % ;
- valeur technique : 30 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 7 décembre 2011, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 20111118 951.

Renseignements complémentaires : seules les questions écrites posées au moins 5 jours avant la date limite de remise des offres seront traitées.
pour ce faire les candidats utiliseront la plate-forme de dématérialisation - rubrique " Questions / Réponses".
Une réponse sera apportée via cette plate-forme.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 18 novembre 2011.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : VOSGELIS.
2 quai André Barbier, 88026 Epinal Cedex, adresse internet : http://www.vosgelis.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif 5 Place Carrière, 54000 Nancy.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : recours précontractuel possible jusqu'à la conclusion du marché avec l'entreprise attributaire.
Recours contractuel possible dès la signature du marché jusqu'au 31ème jour suivant la date de publication de l'avis d'attribution au JOUE. En l'absence de publication, recours possible pendant 6 mois à compter du lendemain de la conclusion du contrat.
Recours " tropic " en contestation de la validité du contrat, ouvert à tout candidat évincé pendant 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution.

Mots déscripteurs
Chauffage (travaux)

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR