Contact Inscription gratuite Connexion
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 33  (Gironde) Date de parution : 27/05/2009 Date de péremption : 10/06/2009
Annee : 2009 Edition (N°. BOAMP): 100A N° annonce (BOAMP) 29

a630/rn230 - rocade de bordeaux - aménagement de sécurité travaux de réfection de la couche de roulement de chaussée et remplacement des joints de chaussée à Bordeaux 

0010-->
BOMP A/0100-29Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : DIR Atlantique.
Correspondant : M. le directeur Interdépartemental des Routes Atlantique, 24, rue Carton, 33073 Bordeaux Cedex, tél. : 05-56-13-82-39, télécopieur : 05-56-55-70-51, courriel : ccm.sg.dira@developpement-durable.gouv.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques. Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire.

Objet du marché : a630/Rn230 - rocade de Bordeaux - aménagement de sécurité Travaux de réfection de la couche de roulement de chaussée et remplacement des joints de chaussée.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45233210
Objets supplémentaires : 45221119.

Lieu d'exécution : bordeaux.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
travaux de réfection de la couche de roulement et remplacement des joints de chaussée sur des bretelles de la rocade bordelaise. Ils sont constitués par échangeurs (5). Le délai des travaux est laissé à l'initiative des entreprises sans que celui-ci ne dépasse le "délai plafond" de 18 nuits pas nécessairement consécutives (ce délai fait partie des critères de jugement des offres). Les travaux seront réalisés de nuit (entre 21h et 5h, du lundi soir au vendredi matin), hors circulation
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : la totalité des travaux comprend :
6 installations de chantiers
15 295 mètres carrés de fraisage de chaussée entre 6 et 16cm
2 885 T de Béton Bitumineux à Module Elevé 0/10
1 850 mètres carrés d'enduit haute adhérence
300 T de Béton Bitumineux Semi-Grenu 0/10
15 500 mètres carrés d'enrobé Coulé à Froid
42 m de démolition et de reconstruction des joints de chaussée
570 m de rehausse de glissières de type Gs4, Gs2, grc, gcu et De2.
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : non.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 17 août 2009.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le financement est assuré à 100% sur le budget de l'état. Origine du financement : BOP 203.02. Les prix sont révisables. Les comptes seront réglés sous la forme d'acomptes éventuels et d'un solde. Le délai global de paiement du règlement des comptes sera fixé à 30 jours.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : soit avec un entrepreneur unique ; Soit avec des entrepreneurs groupés solidaires.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Situation juridique - références requises :
- les documents et renseignements qui rendent recevables les candidatures en application des articles 43 et 44 du Code des Marchés Publics (Cmp), à cet effet le candidat pourra utiliser le formulaire DC 5 téléchargeable sur le site http://www.minefe.gouv.fr ;
- la forme juridique du candidat ;
- en cas de groupement, sa nature et le nom du mandataire ;
- les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat y compris, en cas de groupement, le cas échéant, les habilitations nécessaires pour représenter les entreprises au stade de la passation du marché.

Capacité économique et financière - références requises :
- une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles ;
- une déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises .
A - expérience:
La présentation d'une liste des travaux en cours d'exécution ou exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
B - capacités professionnelles:
- l'indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de conduite des travaux de même nature que celle du marché ;
- des certificats de qualité délivrés par des organismes indépendants fondés sur les normes européennes.
C - capacités techniques:
- une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement, pour chacune des 3 dernières années ;
- une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités des opérateurs économiques pour l'exécution du marché, le candidat produit un engagement écrit de ceux-ci.
En cas de recours à des sous-traitants, il devra justifier du fait qu'il en dispose pour l'exécution du marché, sous la forme d'un engagement écrit du ou des sous-traitants.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- le prix des prestations : 40 % ;
- la valeur technique : 25 % ;
- le délai d'exécution : 25 % ;
- les critères environnementaux : 10 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 10 juin 2009, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : Dira-Spr-09-22.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : le dossier de consultation est à télécharger sur la plate-forme de dématérialisation (http://www.marches-publics.gouv.fr). Le mode de retrait du dossier de consultation ne conditionne pas le choix de mode de transmission de l'offre. Les documents de la consultation et les renseignements supplémentaires pourront être obtenus par voie électronique sur la plate-forme de dématérialisation (http://www.marches-publics.gouv.fr) sous la référence publique "Dira-Spr-09-22", après avoir installé les pré-requis techniques et avoir pris connaissance du manuel d'utilisation. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même candidat, seule est ouverte la dernière offre reçue, par voie électronique ou sur support matériel, par le maître de l'ouvrage dans le délai fixé pour la remise des offres. Les autres documents sont retournés au candidat sans être ouverts ; Les candidats appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils adressent au pouvoir adjudicateur. La copie de sauvegarde, prévue à l'article 56 du CMP, doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible "copie de sauvegarde". Les candidatures ou les offres dans lesquelles un programme informatique malveillant serait détecté par le pouvoir adjudicateur feront l'objet d'une réparation conformément aux dispositions des articles 10 à 12 de l'arrêté du 28 août 2006 relatif à la dématérialisation des procédures. " Les offres transmises par échange électronique sur la plate-forme de dématérialisation (http://www.marches-publics.gouv.fr) sous la référence publique "Dira-Spr-09-22", le seront suivant les modalités précisées dans le règlement de la consultation.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 25 mai 2009.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : DIR. Atlantique.
Correspondant : sg/Uccpm 24, rue Carton, 33073 Bordeaux Cedex, tél. : 05-56-13-82-39, télécopieur : 05-56-55-70-51, courriel : ccm.sg.dira@developpement-durable.gouv.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : DIR. Atlantique.
Correspondant : district de Bordeaux 1, avenue du Maréchal Galliénie, 33140 Villenave-d'Ornon, tél. : 05-56-87-74-00, télécopieur : 05-56-87-74-19, courriel : district-de-bordeaux.dira@developpement-durable.gouv.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : DIR. Atlantique.
Correspondant : spr/ bureau opérationnel 24, rue Carton, 33073 Bordeaux Cedex, tél. : 05-56-13-82-58, télécopieur : 05-56-13-82-17, courriel : spr.dira@developpement-durable.gouv.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Bordeaux 9, rue Tastet, 33000 Bordeaux, tél. : 05-56-99-38-00, courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr, télécopieur : 05-56-24-39-03.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : référé précontractuel : avant la conclusion du marché (article L551-1 du Code de Justice Administrative) ; - recours pour excès de pouvoir : dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de rejet (articles R421-1 à R421-3 du Code de Justice Administrative) ; - recours de plein contentieux : dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité concernant l'attribution du marché.

Mots déscripteurs
Voirie

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR