Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 94  (Val-de-Marne) Date de parution : 22/09/2011 Date de péremption : 13/10/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): MAPA N° annonce (BOAMP) 217779

Acquisition d'un aspirateur pour la bassin de la piscine municipale 

Avis de marché

Département de publication : 94
Annonce No 11-217779
Fournitures

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
Ville de Villiers-sur-Marne.
 Correspondant : M. Benisti Jacques Alain, Maire, place de l'hôtel de Ville, 94350 Villiers-sur-Marne, tél. : 01-49-41-36-01, télécopieur : 01-49-41-30-79, courriel : thomas.becu@mairie-villiers94.com.

Objet du marché : 
acquisitiond'Un aspirateur pour le bassin de la piscine Municipale.

Lieu d'exécution et de livraison: 
piscine l'hippocampe, 94350 Villiers-sur-Marne.

Caractéristiques principales : 

se reporter au ccp

Des variantes seront-elles prises en compte:
oui.

Durée du marché ou délai d'exécution : 
24 mois à compter de la notification du marché.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
unités monétaires :
L'Unité monétaire pour l'exécution du présent marché est l'euro.
financement : sur la section d'investissement du budget communal : 2188 413.g 021
modalité de règlement :
Le mode de règlement choisi par la Personne Publique est le mandat administratif.
le paiement des sommes dues est effectué dans un délai global maximum de 30 jours.
intérêts moratoires :
En cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux des intérêts moratoires applicable est le taux marginal de la BCE à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé de courir augmenté de 7 points.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : 
le marché sera conclu soit avec une entreprise, soit avec un groupement d'entreprises.
le candidat devra s'il se présente en groupement de prestataires en indiquer la forme juridique lors de sa soumission.
le groupement d'entreprises précisera s'il s'agit d'un groupement solidaire et obligatoirement le nom de l'entreprise mandataire dans le cas de groupement conjoint (article 51 du Code des Marchés Publics). La composition du groupement ne peut être modifiée entre la remise des candidatures et la remise des offres.
un même prestataire ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché.
les candidatures et les offres sont signées soit par l'ensemble des entreprises groupées, soit par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises au stade de la passation du marché.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française : français.

Unité monétaire utilisée, l'euro
.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 


Autres renseignements demandés : 

     - Autres renseignements demandés : le formulaire Dc1, à compléter et à signer;
     - Autres renseignements demandés : le formulaire Dc2, comportant les informations suivantes ou accompagné des documents suivants : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles ; Si le candidat est en redressement judiciaire, copie du ou des jugements prononcés à cet effet ; Présentation générale de la société ; Références du candidat pour des prestations similaires datant de moins de 3 ans (nature des prestations, montant, destinataire). Ces références devront être vérifiables ;;
     - Autres renseignements demandés : le cas échéant, certificats de qualification professionnelle. La preuve peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de prestations attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate.

Critères d'attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - le prix : 40 %;
     - la valeur technique : 40 %;
     - le délai de livraison : 20 %.

Type de procédure : 
procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 
13 octobre 2011, à 17 heures.

Délai minimum de validité des offres : 
120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 
2011-38-00.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 
22 septembre 2011.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : 
Mairie de Villiers-sur-Marne Cmat-direction des ressources-pôle juridique-service de la commande publique.
 10 chemin des ponceaux, 94355 Villiers-sur-Marne Cedex, tél. : 01-49-41-36-01, télécopieur : 01-49-41-30-79, courriel : thomas.becu@mairie-villiers94.com.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : 
Mairie de Villiers-sur-Marne cmat-direction des ressources-pôle juridique-service de la commande publique.
 10 chemin des ponceaux, 94355 Villiers-sur-Marne Cedex, tél. : 01-49-41-36-01, télécopieur : 01-49-41-30-79, courriel : thomas.becu@mairie-villiers94.com.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
Mairie de villiers-sur-mane cmat- direction des ressources-pôle juridique-service de la commande publique.
 place de l'hôtel de Ville, 94355 Villiers-sur-Marne Cedex, tél. : 01-49-41-36-01, télécopieur : 01-49-41-30-79, courriel : thomas.becu@mairie-villiers94.com, adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011_VARpkT0uFL .

Mots déscripteurs
Equipements spécialisés
Piscine

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
29Machines et équipements
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR