Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 48  (Lozère) Date de parution : 23/09/2011 Date de péremption : 13/10/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): MAPA N° annonce (BOAMP) 219016

Amélioration du système de chauffage du bâtiment demi-pension du Collège Pierre Delmas de Sainte Enimie 

Avis de marché

Département de publication : 48
Annonce No 11-219016
Travaux

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
Département de la Lozère.
 Correspondant :  le président, 4 Rue de la Rovère B.P. 24, 48001 Mende, tél. : 04-66-49-66-54, télécopieur : 04-66-49-27-86, courriel : dag-marches@cg48.fr, adresse internet : http://www.lozere.fr/ .
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.lozere.fr/ .
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet du marché : 
amélioration du système de chauffage du bâtiment demi-pension du Collège Pierre Delmas de Sainte Enimie.

Caractéristiques principales : 

Refus des variantes
.

Cautionnement et garanties exigés : 
garantie à première demande.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
marché financé dans le cadre du budget de la collectivité.
délai global de paiement : 30 jours
prix global et forfaitaire.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : 
en cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française : français.

Unité monétaire utilisée, l'euro
.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus à l'article 44 du Code des marchés publics :
la lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-contractants (Dc1 ou équivalent).
déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du Cmp (Dc1 ou équivalent) ;
copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; 
les renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise tels que prévus à l'article 45 du Code des marchés publics :
déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (Dc2 ou équivalent) ; 
les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise tels que prévus à l'article 45 du Code des marchés publics :
description et qualification du personnel de l'entreprise (en pièce complémentaire à la Dc2) ;
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature (en pièce complémentaire à la Dc2),
Liste des travaux similaires exécutés au cours des trois dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants (en pièce complémentaire à la Dc2). Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ; 
les certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats sont en particulier :
qualification Opqcb 5432 .

Critères d'attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - prix des prestations : 60 %;
     - valeur technique de l'offre appréciée au regard des éléments du mémoire technique : 40 %.

Type de procédure : 
procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 
13 octobre 2011, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 
120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 
11smpc94.

Renseignements complémentaires : 
retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier sur http://www.lozere.fr/
Criteres d'attributions : Le critère " Valeur technique " sera jugé sur la base du contenu du mémoire technique.
il est décomposé en 6 sous-critères, que le candidat devra détailler avec précision. Dans le cas, où un des sous-critères énumérés serait absent de son mémoire technique, le candidat concerné sera noté "0" sur celui-ci. Sous-Critères :
- le nombre de personnes qui interviendront sur le chantier ( noté sur 2)
- la qualification du personnel affecté au chantier ( notée sur 3)
- le matériel qui sera utilisé sur le chantier (noté sur 2);
- nombre de jour de travail prévu dans le cadre de la prestation (noté sur 6);
- méthode sur la réalisation du chantier (notée sur 4);
- une documentation détaillée de tous les matériels, appareillages, etc.. S'ils sont différents de ceux mentionnés à titre indicatif au Cctp (notée sur 3). 
type de marché de Travaux : Execution
La procédure d'achat duprésent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'omc : Oui
Le délai d'exécution des travaux est proposé par le candidat.
ce délai ne devra toutefois pas dépasser 49 jours calendaires, sous peine de rejet de l'offre.
le délai d'exécution part de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.
criteres De Selection Des Candidatures:
Garanties et capacités techniques et financières
capacités professionnelles 
adresse pour renseignements d'ordre administratifs et techniques (à formuler par écrit), où les documents peuvent être obtenus et où les offres peuvent être transmises :
Service Marches Publics Et Contentieux
Du Conseil General De La Lozere
2 Chemin Saint Ilpide ( sur place)
B.P. 141
48 004 Mende Cedex 04
tel : 04.66.49.66.54
télécopieur : 04.66.49.27.86 
Mme Nadège Fayol 
Le dossier de consultation des entreprises remis gratuitement est disponible à l'adresse suivante : http://www.marches-publics.info
Les modalités de transmission électronique des plis sont définies dans le règlement de la consultation.
instance chargée des procédures de recours et service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Nîmes
16 avenue Feuchères
Cs 88010
30941 Nîmes Cedex 09
tél : 04 66 27 37 00 - télécopieur : 04 66 36 27 86
greffe.ta-nimes@juradm.fr.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 
23 septembre 2011.

Mots déscripteurs
Ventilation

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
28Produits du travail des métaux
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR