Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 74  (Haute-Savoie) Date de parution : 17/10/2011 Date de péremption : 14/11/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): MAPA N° annonce (BOAMP) 237373

Aménagement d'une aire de jeux, chemin du Maquis 

Avis de marché

Département de publication : 74
Annonce No 11-237373
Travaux

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
Ville d'Annecy.
 Correspondant :  M. le maire, place de l'hôtel de Ville B.P. 2305, 74011 Annecy, tél. : 04-50-33-65-59, télécopieur : 04-50-33-89-03, courriel : marchespublics@ville-annecy.fr, adresse internet : http://www.annecy.fr .
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.annecy.fr .
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet du marché : 
aménagement d'une aire de jeux, chemin du Maquis.

Caractéristiques principales : 

Refus des variantes
.
Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 
.
le délai d'exécution pour l'ensemble des lots est fixé à 10 semaines hors période de préparation des travaux consacrée à la coordination pour la sécurité et la protection de la santé

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
financement selon ressources propres à la collectivité,
paiement sous 30 jours.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : 
groupement solidaire.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française : français.

Unité monétaire utilisée, l'euro
.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

- La Lettre de Candidature (Dc1) document disponible à l'adresse suivante :
http://www.minefe.gouv.fr " Formulaires ",
- la Déclaration du Candidat (Dc2) document disponible à l'adresse suivante :
http://www.minefe.gouv.fr " Formulaires ",
- les qualifications souhaitées suivantes :
lot no 1 : Fntp 2321,
lot no 2 : Qualisport 700 et 711.
les qualifications peuvent être remplacées par des références récentes, sur les trois dernières années, concernant des travaux similaires ou par tout autre élément permettant au candidat de justifier de ses capacités techniques et professionnelles.

Type de procédure : 
procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 
14 novembre 2011, à 17 heures.

Délai minimum de validité des offres : 
90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 
Aire de jeux Maquis.

Renseignements complémentaires : 
retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.annecy.fr
Délai d'exécution : A titre indicatif, le démarrage des travaux est prévu pour le mois de février 2012.
criteres d'attributions : Pour le lot no 1, les critères détaillés ci-dessous seront pris en compte pour le jugement des offres en fonction de leur coefficient de pondération respectif :
- le prix : 60 %
- la valeur technique : 40 %.
Pour le lot no 2, les critères détaillés ci-dessous seront pris en compte pour le jugement des offres en fonction de leur coefficient de pondération respectif :
- le prix : 30 %
- la valeur technique : 30 %
- la valeur esthétique : 20 %
- les valeurs fonctionnelles et ludiques : 20 %
Type de marché de Travaux : Execution
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Grenoble, 2 place de Verdun
38000 Grenoble
Tél : 0476429000.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 
17 octobre 2011.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : 
Direction des Marchés Publics et des Achats : Mme Bruck.
 mairie d'annecy - place de l'hôtel de Ville B.P. 2305, 74011 Annecy.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : 
Direction des Espaces Verts : M. Ferlin.
 place de l'hôtel de Ville B.P. 2305, 74011 Annecy, tél. : 04-50-33-89-45, télécopieur : 04-50-33-89-03.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : 
Direction des Marchés Publics et des Achats : M. Doche.
 hôtel de Ville B.P. 2305, 74011 Annecy, tél. : 04-50-33-89-06, télécopieur : 04-50-33-00-88, courriel : pierre.doche@ville-annecy.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
Direction des Marchés Publics et des Achats : Mme Bruck.
 mairie d'annecy - place de l'hôtel de ville B.P. 2305, 74011 Annecy, tél. : 04-50-88-38-01, télécopieur : 04-50-33-89-03, courriel : marchespublics@ville-annecy.fr, adresse internet : http://www.annecy.fr .

Renseignements relatifs aux lots : 
 Lot1. - V.R.D. - Mobilier
 Lot2. - Aire de jeux

Mots déscripteurs
Aire de jeux

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR