Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Demande d'information Retrouvez-nous sur

Connexion

Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 69  (Rhône) Date de parution : 27/09/2011 Date de péremption : 17/10/2011 12:00:00
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 187A N° annonce (BOAMP) 148

aménagement de bureaux pour la DRI sur le site de Rockefeller à Lyon 

1127-->
BOMP A/0187-148

Travaux

AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR


I.1) Nom, adresses et point(s) de contact :
Université Claude Bernard - Lyon 1, 43 bd du 11 novembre 1918, F-69622 Villeurbanne. Tél. : (+33) 4 72 44 84 70. E-mail : marches@univ-lyon1.fr. Fax : (+33) 4 72 44 79 65.

Adresse(s) internet :

Adresse du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Université Claude Bernard Lyon 1, bâtiment Daubié 43, bd du 11 novembre 1918, contact : service des Marchés, à l'attention de Mme THIERCELIN Isabelle, F-69622 Villeurbanne Cedex. Tél. : (+33) 4 72 44 84 70. E-mail : marches@univ-lyon1.fr. Fax : (+33) 4 72 44 79 65

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus :
Université Claude Bernard Lyon 1, bâtiment Daubié 43 bd du 11 novembre 1918, contact : service des Marchés, à l'attention de Mlle HOMAR Frédérique, F-69622 Villeurbanne. Tél. : (+33) 4 72 44 79 62. E-mail : marches@univ-lyon1.fr. Fax : (+33) 4 72 44 79 65

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :
Université Claude Bernard Lyon 1, bâtiment Daubié 43, bd du 11 novembre 1918, contact : service des Marchés, F-69622 Villeurbanne Cedex. Tél. : (+33) 4 72 44 79 62. E-mail : marches@univ-lyon1.fr. Fax : (+33) 4 72 44 79 65


I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) :
Autre.

Autre : enseignement supérieur et recherche.

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non.

SECTION II : OBJET DU MARCHE


II.1) Description

II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur :
aménagement de bureaux pour la DRI sur le site de Rockefeller.


II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services :
Travaux :
exécution

Lieu principal d'exécution : 8, avenue Rockefeller, 69373 Lyon Cedex 08.
Code NUTS : FR716.


II.1.3) L'avis implique :
un marché public.


II.1.4) Informations sur l'accord-cadre :


II.1.5) Description succincte du marché ou de l'achat/des achats :
restructuration d'un plateau de bureaux de 177 m2 destiné à la Direction des Relations Internationales.


II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45454000.


II.1.7) Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) :
oui.


II.1.8) Division en lots :
oui.

Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots


II.1.9) Des variantes seront prises en considération :


II.2) Quantité ou étendue du marché

II.2.1) Quantité ou étendue globale : les travaux font l'objet d'une seule tranche et sont séparés en 5 lots.


II.2.2) Options :
oui.

Description de ces options : des avenants ou décisions de poursuivre et des marchés complémentaires pourront être conclus au cours de l'exécution du contrat.


II.3) Durée du marché ou délai d'exécution :
INFORMATIONS SUR LES LOTS

Lot n° 1

Intitulé : Démolition - Plâtrerie - Peinture - Faux-plafonds
1) Description succincte :
Démolition intérieure pour nouvelle distribution. Travaux de préparation sur peinture au plomb.
Cloisons sèches sur ossature métallique. Faux-plafonds en fibres minérales. Toile de verre et peinture.

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45100000, 45421141,45421152,45421146,45442100.

3) Quantité ou étendue :

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une autre date de commencement/d'achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots
Qualifications : 4132 - 6111 ou références équivalentes. Eff. 2

Lot n° 2

Intitulé : Carrelage - Faience
1) Description succincte :
Carrelage collé sur isolant phonique. Faience + Spec au dessus des points d'eau

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45431000.

3) Quantité ou étendue :

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une autre date de commencement/d'achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots
Qualifications : 6311 ou références équivalentes. Eff. 1.

Lot n° 3

Intitulé : Menuiserie intérieure
1) Description succincte :
Bloc porte de distribution à âme pleine à peindre avec ou sans degré coupe-feu. Plinthes bois.

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45421000, 45421131.

3) Quantité ou étendue :

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une autre date de commencement/d'achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots
Qualifications : 4311 ou références équivalentes. Eff1.

Lot n° 4

Intitulé : Electricité
1) Description succincte :
Réaménagement complet de la zone en courants forts et pré câblage VDI

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45310000, 45314320.

3) Quantité ou étendue :

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une autre date de commencement/d'achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots
Qualification E2C2 - CF1 ou références équivalentes

Lot n° 5

Intitulé : Chauffage, plomberie, sanitaire
1) Description succincte :
Dépose et repose des radiateurs fonte avec adaptation des alimentations et mise en oeuvre de thermostats. Fourniture et pose d'un lavabo et d'un évier.

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45331000, 45330000.

3) Quantité ou étendue :

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une autre date de commencement/d'achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots
Qualifiations 5112 - 5312 ou références équivalentes. EFF2

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE


III.1) Conditions relatives au contrat

III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Retenue de garantie pouvant être remplacée par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire.

III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Une avance pourra être accordée au titulaire suivant les conditions fixées dans le cahier des charges.
Les factures seront payées sous forme d'acompte et d'un solde par virement bancaire dans un délai de 30 jours.
Financement : contrat établissement.

III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Groupement conjoint ou solidaire. En cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du maître de l'ouvrage, pour l'exécution du marché.

III.1.4) L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières :


III.2) Conditions de participation

III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : les candidats peuvent utiliser les formulaires Dc1 (lettre de candidature) et Dc2 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr. Ils contiendront les éléments indiqués ci-dessous :
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du Code des marchés publics;
Renseignements sur le respect de l'obligation de l'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du Code du travail.

III.2.2) Capacité économique et financière :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations auxquelles se réfèrent le marché, réalisé au cours des trois derniers exercices.

III.2.3) Capacité technique :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : liste des principaux travaux exécutés au cours des 5 dernières années. Cette liste indiquera le montant, la date, le lieu d'exécution des travaux, la nature des travaux exécutés et le maître de l'ouvrage.
Certificat de qualification professionnelle ou références équivalentes et classification minimum exigée. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen notamment par des certificats d'identité professionnelles ou des références de travaux attestant de la compétence du candidat à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
Déclaration des moyens du candidat (effectif et matériel).

III.2.4) Marchés réservés :
non.


III.3) Conditions propres aux marchés de services

III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière :

III.3.2) Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation :

SECTION IV : PROCEDURE


IV.1) Type de procédure :

IV.1.1) Type de procédure :
ouverte.

IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :

IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue :


IV.2) Critères d'attribution

IV.2.1) Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
1. valeur technique (critères énoncés au règlement de la consultation)
Pondération : 60.
2. prix des prestations
Pondération : 40.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée :
non.


IV.3) Renseignements d'ordre administratif

IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
11007T.03TRA.

IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :


IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif :


IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
17 octobre 2011, à 12:00


IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés :


IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
français.


IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres)


IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres :

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES


VI.1) Il s'agit d'un marché à caractère périodique :


VI.2) Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires :


VI.3) Autres informations :
La durée des travaux est fixée à 15 semaines dont 4 semaines de préparation.
Le démarrgae de la période de préparation est prévu début décembre 2011.
Le DCE est obligatoire pour répondre à la consultation. Il est transmis sur demande écrite (télécopie ou mél) adressée au Service des marchés.
Le DCE est téléchargeable sur le site www.achatpublic.com.
Le Service des Marchés est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30.
La visite des bâtiments est recommandée. Pour cela, les candidats prendront contact avec M. metnani (dirpat santé) au 06.42.25.77.61.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 22 septembre 2011.


VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Lyon, 184, rue Duguesclin, F-69003 Lyon. Tél. : (+33) 4 78 14 10 10

Organe chargé des procédures de médiation :
Comité consultatif inter régional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Lyon, 50, rue de Marseille, F-69007 Lyon. Tél. : (+33) 4 72 77 05 20. Fax : (+33) 4 78 92 83 16


VI.4.2) Introduction des recours

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : référé pré-contractuel : le président du Tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du marché selon les prescriptions de l'article L551-1 du Code de justice administrative (Cja).
Référé contractuel : le président du Tribunal administratif peut être saisi, une fois conclu les contrats mentionnés aux articles L551-1 et L551-5 du CJA, d'un recours formé en application de l'article L551-13 du Cja.
Recours pour excès de pouvoir exercé par un tiers autre que le candidat évincé, dirigé à l'encontre de l'un quelconque des actes détachables du marché dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou de la notification de la décision ou de l'acte attaquée (art. R.421-1 du Cja).
Recours de pleine juridiction formé par tout candidat évincé dans un délai de 2 mois à compter de la parution dans le présent support de l'avis d'attribution annonçant la conclusion du contrat.
Le recours pour excès de pouvoir contre les actes préalables détachables du contrat n'est plus ouvert aux candidats évincés à compter de la conclusion (notification) du contrat (arrêt du Conseil d'état du 16.07.2007).
Une demande indemnitaire peut être également être faite.


VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :


VI.5) Date d'envoi du présent avis : 22 septembre 2011.

Mots déscripteurs
Carrelage
Chauffage (travaux)
Cloison, faux plafond
Démolition
Electricité
Menuiserie
Peinture (travaux)
Plâtrerie
Plomberie
Sanitaire

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR