Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 23  (Creuse) Date de parution : 09/11/2011 Date de péremption : 05/12/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 217A N° annonce (BOAMP) 25

aménagement de bureaux pour l'utas - centre des impôts fonciers - allée jean-marie couturier à Aubusson 

0109-->
BOMP A/0217-25Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : conseil général de la Creuse.
Correspondant : Mme Marie-Claire Delestre, hôtel du département. Bureau des Marchés Publics. 4, place Louis Lacrocq. B.P.250, 23011 Guéret Cedex, tél. : 05-44-30-28-07.

Objet du marché : aménagement de bureaux pour l'utas d'aubusson - centre des impôts fonciers - allée Jean-Marie Couturier - 23200 Aubusson.

Lieu d'exécution : centre des impôts fonciers - allée Jean-Marie Couturier, 23200 Aubusson.

Caractéristiques principales :
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : pour chaque lot, la durée du marché court à compter de la date de notification jusqu'à la réception des travaux incombant au titulaire (après complète réalisation des travaux, repliement des installations de chantier, remise en état des terrains et des lieux et réception des travaux)
Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 18 semaines, congés non compris. Le délai maximum souhaité d'exécution, pour chaque lot, est le suivant :
33 jours ouvrés pour le lot 1
33 jours ouvrés pour le lot 2
15 jours ouvrés pour le lot 3
43 jours ouvrés pour le lot 4
13 jours ouvrés pour le lot 5
43 jours ouvrés pour le lot 6
38 jours ouvrés pour le lot 7
30 jours ouvrés pour le lot 8
Chacun des lots fera l'objet d'un marché séparé.

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : situation juridique, capacités professionnelles, techniques et financières : celles fixées dans le règlement de la consultation.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- délai d'exécution (10 points) : 40 % ;
- prix des prestations (40 points : 60 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 5 décembre 2011, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 11BAT007.

Renseignements complémentaires : service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : conseil général de la Creuse - B.P. 250 - 23011 Guéret Cedex. E-Mail : bureau-marches@cg23.fr. Tél : 05.44.30.23.67.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Le dossier de consultation des entreprises peut être obtenu auprès du bureau des marchés. Télécopieur : 05.44.30.26.84.
Les documents peuvent également être obtenus par voie électronique à l'adresse suivante : https://marchespublics.creuse.fr où le candidat est invité à préciser le nom de sa société, son adresse électronique et le nom de la personne physique téléchargeant les documents, afin que puissent lui être communiquées les modifications et les précisions apportées au dossier de consultation. L'attention des candidats est attirée sur les enjeux de l'indication de ces informations. Le téléchargement partiel du dossier de consultation des entreprises, dont la version complète est mise à disposition des candidats sur le profil de l'acheteur, se fait sous l'entière responsabilité de l'entreprise. L'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des marchés publics rend facultative l'identification des opérateurs économiques pour le téléchargement du dossier de consultation des entreprises. Par conséquent, la décision de ne pas s'identifier sur le profil de l'acheteur du conseil général de la Creuse relève de l'entière responsabilité des candidats qui ne pourront élever aucune réclamation en cas de modification du dossier de consultation des entreprises dont ils ne seraient pas destinataires.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : les offres peuvent être transmises par lettre recommandée avec avis de réception ou déposées contre récépissé.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 novembre 2011.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif 1, cours Vergniaud, 87000 Limoges.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : articles R.421-1 à R.421-7 du Code de Justice Administrative : dans les 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Pour le référé précontractuel : article 80-l du Code des Marchés Publics et articles L. 551-1, R.551-5 et L. 551-15 1er alinéa du Code de Justice Administrative.
Pour le référé contractuel : articles R.551-7 et L 551-15 1er alinéa du code de justice administrative.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot 1 - Cloisonnement - Plâtrerie - Isolation.
Lot 2 - Faux plafonds.
Lot 3 - Menuiseries bois.
Lot 4 - Electricité - Courants faibles.
Lot 5 - Plomberie - Sanitaire.
Lot 6 - Chauffage - Ventilation.
Lot 7 - Revêtement de sol.
Lot 8 - Peinture.

Mots déscripteurs
Chauffage (travaux)
Cloison, faux plafond
Electricité
Isolation
Menuiserie
Peinture (travaux)
Plâtrerie
Plomberie
Revêtements de sols
Sanitaire
Ventilation

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR