Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 69  (Rhône) Date de parution : 18/11/2011 Date de péremption : 08/12/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 223A N° annonce (BOAMP) 69

aménagement interieur des kiosques 1, 2 et 3 kiosques Bellecour à Lyon 

0118-->
BOMP A/0223-69Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Lyon.
Correspondant : M. le maire, direction de la Construction 1, place de la Comédie Cedex 01, 69205 Lyon, tél. : 04-72-10-30-30, télécopieur : 04-72-10-35-08, adresse internet : http://www.lyon.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.marchespublics.lyon.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : kiosques bellecour - amenagement interieur des kiosques 1, 2 et 3.

Type de marché de travaux : exécution.

Lieu d'exécution : place Bellecour, 69002 Lyon.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
les travaux ont pour objet l'aménagement intérieur des kiosques 1, 2 et 3 situés sur la Place Bellecour à Lyon 2e et dont la destination est la suivante : – Kiosque 1 : Local commercial pour vente de fleurs; – Kiosque 2 : Local commercial pour vente de fleurs; – Kiosque 3 : Sanitaires publics
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : marchés publics ordinaires séparés. Le délai d'exécution des travaux est de : 28 semaines (y compris période de préparation de chantier) à compter la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations. La date prévisionnelle envisagée de début d'exécution est fixée au : 01/02/2012.
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 196 jours à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : garantie à première demande couvrant 100 % du montant de l'avance.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : articles 86 à 111 du Code des marchés publics français. Caractéristiques des prix : Prix global forfaitaire. Modalités de variation des prix : Révision. Une avance de 5 % sera accordée dans les conditions prévues au contrat. Modalité de règlement des comptes : selon les modalités du C.C.A.G.-Travaux Le délai global de paiement est de 30 jours. Modalités de financements : ressources propres ; budget principal de la ville de Lyon. Paiement par mandat administratif.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement conjoint avec mandataire solidaire. Il est interdit aux candidats de présenter pour le meme marché plusieurs offres en agissant à la fois comme candidats individuels et comme membres d'un groupement. La participation à plusieurs groupements pour un meme marché est interdite.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : des prestations supplémentaires ou alternatives sont définies au cahier des charges. (Voir détail des options techniques dans le paragraphe "Renseignements complémentaires").
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Situation juridique - références requises : – Une déclaration de candidature type Dc1 ou équivalent ; – En cas de groupement, un pouvoir au mandataire ; – Une déclaration sur l'honneur justifiant que le candidat n'est dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du Code des marchés publics ; – Une copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Capacité économique et financière - références requises : – Une déclaration sur le chiffre d'affaires global au cours des trois derniers exercices disponibles (Dc2 ou équivalent). Le pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve équivalent.

Capacités économique et financière. - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : seuil minimal exigé de capacité économique et financière : CA : Voir renseignements relatifs aux lots.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : – Des éléments permettant d'apprécier la capacité technique du candidat : une déclaration indiquant les effectifs du candidat – Des éléments permettant d'apprécier la capacité professionnelle du candidat : certificat de qualification de niveau minimum et/ou liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, indiquant le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisant s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin (modèle Ville de Lyon joint au DCE ou document libre) ; le candidat peut aussi se prévaloir d'attestations de bonne exécution. #Pour toute pièce demandée, le pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve équivalent.

Référence professionnelle et capacité technique. - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : seuil minimal exigé de capacité technique : effectifs : Voir renseignements relatifs aux lots. Seuil minimal exigé de capacité professionnelle : Voir renseignements relatifs aux lots.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix des prestations : 60 % ;
- valeur technique : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 8 décembre 2011, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 150 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : T1DC2119.

Renseignements complémentaires : Procédure adaptée. ouverture des offres prévue le 09/12/2011. Conformément à la législation française, l'ouverture des offres n'est pas publique. Le délai d'exécution inscrit au paragraphe "Durée du marché ou délai d'exécution" (en jours) est à lire comme étant de 28 semaines (y compris période de préparation de chantier) à compter de l'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations. Les options techniques suivantes sont prévues : Option n°1 sur le lot 2 "Chauffage-Ventilation-Climatisation" : Chauffage - climatisation kiosques à fleurs (Cette option constitue une solution alternative à la solution de base) . Option n°1 en moins value sur le lot 3 "Electricité - courants faibles" : Suppression chauffage électrique kiosques à fleurs. Option n°2 en plus value sur le lot 3 "Electricité - courants faibles" : Plus value pour bandeau lumineux. Option n°1 en plus value sur le lot 6 "Carrelage -Faience" :Plus-Value pour carrelage 30 cm x 60 cm. Le calendrier prévisionnel de l'exécution des options est le suivant : Le délai d'exécution des options est inclus dans le délai global. le DCE est disponible en téléchargement sur le profil acheteur de la Ville de Lyon. Pour toute autre demande de DCE, ce dernier vous sera délivré à l'issue d'un délai de 2 jours francs ouvrés. Le résultat de cette consultation sera publié, dans un délai maximal de quarante-huit jours à compter de la notification du marché, sur le site internet de la Ville de Lyon (http://www.marchespublics.lyon.fr/), dans le Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Lyon, et par affichage a l'annexe de l'hotel de Ville (place Louis Pradel). Les offres peuvent etre transmises par lettre recommandée avec avis de réception ou déposées contre récépissé . Dématérialisation des procédures : l'organisme acheteur préconise la transmission des plis par voie papier. Il accepte cependant les plis adressés par d'autres moyens permettant d'en garantir la confidentialité et la date de réception. Les modalités de transmission électronique des plis sont définies dans le règlement de la consultation.

Date limite d'obtention : 8 décembre 2011, à 12 heures.
Modalités d'ouverture des offres :

Date : 9 décembre 2011, à 14 heures.

Lieu : annexe de l'hôtel de Ville. Place Louis Pradel 69001 Lyon. La date ci-dessus est prévisionnelle.

Le présent marché a un caractère périodique : non.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 novembre 2011.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Ville de Lyon.
direction de la Construction Hôtel de Ville 1, place de la Comédie Cedex 01, 69205 Lyon, adresse internet : http://www.marchespublics.lyon.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Ville de Lyon.
Correspondant : Chef de projet : Sophie Pauloz / Serge Salamo direction de la Construction Annexe de l'hôtel de Ville 4e étage - porte 407 Place Louis Pradel, 69001 Lyon, télécopieur : 04-72-10-35-08, courriel : dc.marches@mairie-lyon.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Ville de Lyon.
Correspondant : Service administratif des Marchés (Construction) direction de la Construction Annexe de l'hôtel de Ville 4e étage - porte 407 Place Louis Pradel, 69001 Lyon, tél. : 04-72-10-35-42, télécopieur : 04-72-10-35-08, courriel : dc.marches@mairie-lyon.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Ville de Lyon.
Correspondant : Service marchés direction de la Construction Annexe de l'hôtel de Ville 4e étage - porte 407 Place Louis Pradel, 69001 Lyon, tél. : 04-72-10-35-42, télécopieur : 04-72-10-35-08, courriel : dc.marches@mairie-lyon.fr, adresse internet : http://www.marchespublics.lyon.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de LYON 184 rue Duguesclin Cedex 03, 69433 Lyon, tél. : 04-78-14-10-10, télécopieur : 04-78-14-10-65.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal administratif de LYON 184 rue Duguesclin Cedex 03, 69433 Lyon, tél. : 04-78-14-10-10, courriel : greffe.ta-lyon@juradmin.fr.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 Plomberie Sanitaires.

Informations complémentaires : seuil minimal exigé de capacité économique et financière : CA : 76 000,00 EUR (H.T.) minimum au meilleur des trois dernières années. Seuil minimal exigé de capacité technique : effectifs : 6 personnes minimum (Eff2). Seuil minimal exigé de capacité professionnelle : Capacité à étudier et à réaliser, à partir de canalisations de toute nature, tous travaux courants de plomberie en immeubles ne nécessitant pas d'installations de surpression, y compris toutes installations sanitaires, de gaz, de production d'eau chaude sanitaire individuelle ou collective. Cette capacité pourra etre attestée par la fourniture de la qualification Qualibat 5112 ou équivalent.

C.P.V. - Objet principal : 45454000
Objets supplémentaires : 45330000, 45232460.
Lot(s) 2 Chauffage Ventilation Climatisation.

Informations complémentaires : seuil minimal exigé de capacité économique et financière : CA : 70 000,00 EUR (H.T.) minimum au meilleur des trois dernières années.. Seuil minimal exigé de capacité technique : effectifs : 6 personnes minimum (Eff2). Seuil minimal exigé de capacité professionnelle : Capacité à concevoir et réaliser les installations suivantes : - installations de chauffage, y compris transport à distance, de production centrale et distribution d'eau chaude sanitaire de toute importance, à partir de générateurs utilisant toutes énergies de façon directe ou indirecte. - Installations de ventilation mécanique contrôlée (V.M.C.). Cette capacité peut etre démontrée par la fourniture de la qualification Qualibat 5313 ou équivalent.

C.P.V. - Objet principal : 45331000.
Lot(s) 3 Electricité - courants faibles.

Informations complémentaires : seuil minimal exigé de capacité économique et financière : CA : 166 000,00 EUR (H.T.) minimum au meilleur des trois dernières années.. Seuil minimal exigé de capacité technique : effectifs : 4 personnes minimum (Classe 2).. Seuil minimal exigé de capacité professionnelle : Capacité à étudier et réaliser des travaux d'installations d'équipements électriques, haute et basse tension, pour établissements recevant du public (toutes catégories).cette capacité peut etre démontrée par la fourniture de la qualification QUALIFELEC Electrotechnique Indice E2 ou équivalent.

C.P.V. - Objet principal : 45311200.
Lot(s) 4 Serrurerie.

Informations complémentaires : seuil minimal exigé de capacité économique et financière : CA : 55 000,00 EUR (H.T.) minimum au meilleur des trois dernières années.. Seuil minimal exigé de capacité technique : effectifs : 6 personnes minimum (EFF 2).. Seuil minimal exigé de capacité professionnelle : Capacité à réaliser tous ouvrages de métallerie de batiment. Cette capacité pourra etre attestée par la fourniture de la qualification Qualibat 4411 ou équivalent.

C.P.V. - Objet principal : 44316500.
Lot(s) 5 Menuiseries intérieures bois.

Informations complémentaires : seuil minimal exigé de capacité économique et financière : CA : 60 000,00 EUR (H.T.) minimum au meilleur des trois dernières années.. Seuil minimal exigé de capacité technique : effectifs : 6 personnes minimum (EFF 2).. Seuil minimal exigé de capacité professionnelle : Capacité à assurer la fourniture et la pose de tout ouvrage de menuiserie et son adaptation éventuelle. L'entreprise fournit et pose également des portes et fenetres, quel qu'en soit le système d'ouverture. Cette capacité pourra etre attestée par la fourniture de la qualification Qualibat 4312 ou équivalent.

C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Lot(s) 6 Carrelages - faiences.

Informations complémentaires : seuil minimal exigé de capacité économique et financière : CA : 80 000,00 EUR (H.T.) minimum au meilleur des trois dernières années.. Seuil minimal exigé de capacité technique : effectifs : 6 personnes minimum (Eff2).. Seuil minimal exigé de capacité professionnelle: Capacité à réaliser tous travaux de carrelages, revetements et mosaiques, intérieurs ou extérieurs, par scellement, collage ou fixation mécanique, en produits céramiques et en tous autres produits en matériaux durs, naturels ou artificiels, de toutes dimensions. Cette capacité pourra etre attestée par la fourniture de la qualification Qualibat 6312 ou équivalent.

C.P.V. - Objet principal : 45431000.

Mots déscripteurs
Carrelage
Chauffage (travaux)
Climatisation
Electricité
Menuiserie
Plomberie
Sanitaire
Serrurerie
Ventilation

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR