Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 42  (Loire) Date de parution : 29/09/2011 Date de péremption : 21/10/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): MAPA N° annonce (BOAMP) 223346

Aménagement d'un quai de chargement au Bim 2 situé 55, rue Georges Mandel à Roanne 

Avis de marché

Département de publication : 42
Annonce No 11-223346
Travaux

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
Grand Roanne Agglomération.
 Correspondant :  Avocat Christian, Président, 63 rue Jean Jaurès B.P. 70005, 42311 Roanne, tél. : 04-77-44-29-95, télécopieur : 04-77-44-29-10, courriel : commandepublique@agglo-grandroanne.fr, adresse internet : http://www.agglo-grandroanne.fr .
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.agglo-grandroanne.fr .
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet du marché : 
aménagement d'un quai de chargement au Bim 2 situé 55, rue Georges Mandel à Roanne.

Caractéristiques principales : 

les candidats doivent répondre à la solution de base.
les candidats peuvent présenter une (ou des) offre (s) "Variantes" limitées répondant aux exigences du cahier des clauses techniques particulières et de ses pièces annexes.
exigences minimum : respecter le Cctp et apporter une plus-value à la qualité de l'offre en termes de développement durable

Des variantes seront-elles prises en compte:
oui.
Possibilité de présenter une offre pour un lot.

Cautionnement et garanties exigés : 
en cas de demande de versement de l'avance, une garantie à première demande du montant de l'avance sera exigée.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
financement assuré sur Budget Economique - section d'investissement.
paiement par mandat administratif selon les dispositions de l'article 98 du Cmp.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : 
le marché sera conclu avec un prestataire unique ou un groupement solidaire ou conjoint. Pour les besoins de l'exécution du marché, en cas de présentation de l'offre en groupement conjoint, le P.A. Exigera du groupement attributaire sa transformation en groupement solidaire. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements et en qualité de membres de plusieurs groupements.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française : français.

Unité monétaire utilisée, l'euro
.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

situation juridique: 1) Lettre de candidature en cas de groupement (nouveau modèle Dc1 joint au Dce). Puis, pour chacune des entreprises, groupées ou non : 2) Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet (ou compléter le Dc2 si ce n'est pas le cas); 3) Une déclaration sur l'honneur (compléter le Dc1 avec signature des cotraitants au point E du Dc1 si co-traitance); Capacité économique et financière : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services auxquels se réfère le marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (ou compléter Dc2 joint au Dce); Capacité professionnelle et technique : - une note présentant les moyens du candidat : moyens humains (effectifs, qualification du personnel), moyens matériels. - Une liste de références de moins de trois ans (exécutés ou en cours d'exécution, en rapport avec l'opération objet de la présente consultation) faisant apparaître les principaux postes, le montant réalisé sur l'opération, la date de réalisation, le maître de l'ouvrage.

Critères d'attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - le prix, selon la formule indiquée au rc : 60 %;
     - la valeur technique, selon les éléments figurant au rc : 40 %.

Type de procédure : 
procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 
21 octobre 2011, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 
120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 
201168e.

Renseignements complémentaires : 
retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.agglo-grandroanne.fr
Délai d'exécution : 3 mois à compter de l'ordre de service de commencer les travaux
type de marché de Travaux : Execution
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'omc : Oui
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon, 184, rue Duguesclin
69433 LyonCedex 03
tél : 0478141010 télécopieur : 0478141065
mel : greffe.ta-lyon@juradm.fr
précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : - avant la signature du contrat : référé précontractuel devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon (Articles L.551-1 et suivants, et R. 551-1 et suivants du Code de justice administrative)
- après la signature du contrat : référé contractuel devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon (Articles L.551-13 et suivants, et R. 551-7 et suivants du Code de justice administrative); recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif de Lyon contre le contrat dans les deux mois suivant l'accomplissement des mesures de publicité relatives à l'attribution du contrat, en application de l'arrêt du Conseil d'etat du 16 juillet 2007, no 291545, Sté Tropic Travaux Signalisation.
Au vu des renseignements relatifs aux candidatures, le pouvoir adjudicateur éliminera les candidatures :
- qui ne sont pas recevables en application de l'article 43 du Cmp ;
- qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées aux articles 44 et 45 du Cmp ;
- qui ne présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes ;
- qui ne sont pas recevables en application de l'article 38 de l'ordonnance du 6 juin 2005 et de l'article 29 de la loi no2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 
29 septembre 2011.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : 
Grand Roanne Agglomeration : Service Commande Publique.
 63 Rue Jean Jaurès B.P. 70005, 42311 Roanne.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : 
Grand Roanne Agglomeration : Service Commande Publique.
 63 rue Jean Jaurès B.P. 70005, 42311 Roanne, tél. : 04-77-44-29-95, télécopieur : 04-77-44-29-10, courriel : commandepublique@agglo-grandroanne.fr.

Renseignements relatifs aux lots : 
 Lot1. - Voirie - réseau télécom
 Lot2. - Métallerie
 Lot3. - Maçonnerie

Mots déscripteurs
Bâtiment

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR