Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 72  (Sarthe) Date de parution : 26/10/2011 Date de péremption : 21/11/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 208A N° annonce (BOAMP) 130

aménagement de la rue sainte marie à yvré l'evêque à Le Mans 

1226-->
BOMP A/0208-130Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Le Mans Métropole - Communauté Urbaine.
Correspondant : le président, pôle Marchés et Achats Publics, 16 avenue François Mitterrand - le Condorcet, 72039 Le Mans, tél. : 02-43-47-37-31, télécopieur : 02-43-47-37-40, courriel : marches@ville-lemans.fr, adresse internet : http://www.lemans.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.sarthe-marchespublics.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : aménagement de la rue Sainte Marie à Yvré l'evêque.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45233120.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 12 mois, délai précisé au calendrier prévisionnel d'exécution. Le délai spécifique à chacun des lots est le suivant :
Lot 1 : 5 mois
lot 2 : 1,5 mois
date prévisionnelle de démarrage des travaux : janvier 2012.
Les variantes ne sont pas admises pour le lot 1, elles sont autorisées pour le lot 2
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : descriptif des travaux de voirie :
- terrassements en déblais : 400 m3
- matériaux de carrière : 830 m3
- mac grave : 1800 m3
- bordures béton : 2570 m
- enrobés Gb ou Bb : 1310 m3.
Descriptif des travaux d'aménagements paysagers :
- terrassements
- plantation d'arbres (22) et arbustes (670 m2)
- engazonnement (1070 m2)
- paillage
- tuteurage.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5 % du montant du marché est prévue, elle peut être remplacée par une garantie à première demande.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : une avance de 5 % des marchés peut être accordée dans les conditions réglementaires et légales en vigueur sous réserve de la constitution d'une garantie à première demande couvrant le montant de l'avance.
Prix unitaires révisables mensuellement.
Le paiement est effectué par virement selon les règles de la comptabilité publique. Délai global de paiement de 30 jours.
Le marché est financé sur fonds propres du budget principal de la collectivité.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement solidaire.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Situation juridique - références requises : - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,
- déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du Cmp, signée en original.

Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ou tout autre document.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années,
- liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,
- concernant le lot 2, déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix des prestations : 60 % ;
- valeur technique de l'offre : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 21 novembre 2011, à 17 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires : retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.sarthe-marchespublics.fr
Criteres d'attributions : Le critère du prix sera analysé sur la base du montant du détail quantitatif estimatif.
- Concernant le lot 1 " Voirie", sur le fondement d'un mémoire technique, seront pris en compte les sous-critères suivants :
1- les moyens humains et matériels affectés aux différentes tâches (2 points)
2- l'organisation prévue pour le déroulement du chantier (1 point)
3- la liste des fournitures et des fournisseurs et les caractéristiques des granulats (2 points)
4- le lieu de fabrication des enrobés et le type du poste d'enrobage, la formulation et les caractéristiques des enrobés (3 points)
5- les mesures et préconisations mises en place pour le respect de l'environnement et le développement durable : élimination et traçabilité des déchets de chantier, utilisation de matériaux recyclés, réduction de l'incidence transport (2 points).
- Concernant le lot 2 " Aménagements paysagers ", les sous critères de la valeur technique sont les suivants :
1- organisation du chantier et adéquation des moyens humains et matériels face aux tâches du chantier (3 points) : description des différents travaux et techniques mises en oeuvre au cours du chantier sous forme de fiches. Proposition d'un planning organisant dans le temps la réalisation des tâches du chantier
2- qualité des fournitures (3 points) :
Description sous forme de fiches produits : végétaux (au regard des indications renseignées dans le tableau figurant dans le dossier de consultation), accessoires de plantations, matériaux et mobilier
3- entretien (2 points) :
Description des travaux d'entretien pendant les périodes de confortement et parachèvement
4- mesures mises en place en faveur du développement durable dans le cadre de la réalisation du chantier : gestion de déchets, mesures destinées à réduire les nuisances (2 points).
Renseignements administratifs : Anne Javaudin (0243474978)
renseignements techniques :
- pour le lot 1 : Thierry Daunay (0243474559) et Jean-Luc Cadoudal (0243474717)
- pour le lot 2 : Florence Pouliquen (0243474606)
les critères de sélection des candidats sont les suivants :
1-garanties et capacités techniques et professionnelles
2-garanties et capacités financières.
Le dossier de consultation gratuit sur Cdrom peut être demandé au Pôle Marchés et Achats Publics par télécopieur courrier ou mail ou sur place. Le dossier de consultation électronique peut être téléchargé sur http://www.sarthe-marchespublics.fr. Le dossier de consultation peut être demandé jusqu'au jour de la date limite de remise des offres. Conformément à la législation française, l'ouverture des plis n'est pas publique. Les offres peuvent être transmises par lettre recommandée avec avis de réception ou déposées contre récépissé au Pôle Marchés et Achats Publics ou par voie électronique. Les modalités de transmission électroniquedes plis sont définies dans le règlement de la consultation. Les candidats peuvent obtenir les documents sans s'identifier sur la plateforme ; toutefois il est préconisé de s'identifier afin d'être tenu informé des modifications ou compléments d'informations éventuels en cours de publicité.
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Nantes - 6, allée de l'ile-gloriette - B.P. 24111 44041 Nantes Cedex - tél : 02 40 99 46 00 - télécopieur : 02 40 99 46 58 - greffe.ta-nantes@juradm.fr
organe chargé des procédures de médiation : Comité Consultatif de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics - 8 rue de Chateaubriand - 44000 Nantes.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Nantes - adresse ci-dessus.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 21 octobre 2011.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 Voirie.

C.P.V. - Objet principal : 45233120.
Lot(s) 2 Aménagements paysagers.

C.P.V. - Objet principal : 45112700.

Mots déscripteurs
Espaces verts
Voirie

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
1Produits de la culture et de l'élevage
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR