Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 39  (Jura) Date de parution : 04/11/2011 Date de péremption : 14/12/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 214A N° annonce (BOAMP) 21

aménagement des rues d'Auxonne et du Prieuré, à Jouhe 

0104-->
BOMP A/0214-21Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SIDEC du Jura.
Correspondant : le président du SIDEC, sidec du jura (Syndicat mixte d'énergie, d'équipement, de @communication) 1 rue Maurice Chevassu, 39000 Lons-le-Saunier, tél. : 03-84-47-04-12, télécopieur : 03-84-24-81-54, courriel : service.marches@sidec-jura.fr, adresse internet : http://www.sidec-jura.fr.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : 08.9009 - jOUHE - t - aménagement des rues d'auxonne et du Prieuré.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45233223
Objets supplémentaires : 45232130, 45233142, 45233290.

Lieu d'exécution : 39100 JOUHE.

Code NUTS : FR432.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
tranche ferme : aménagement VRD rue du Prieuré et rue d'auxonne (partie haute)
tranche conditionnelle 1 : aménagement VRD rue d'auxonne (partie basse)
tranche conditionnelle 2 : aménagement annexe stade

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 4 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1er avril 2012.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : mode de paiement : Mandat administratif (virement bancaire).
- Délai de paiement : 30 jours
- une avance est prévue (taux : 5,00 %).

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : pas de forme imposée.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Autres renseignements demandés :
- : === Candidature === ;
- : "Lettre de candidature - habilitation du mandataire par ses co-traitants" (Dc1 ou équivalent). En cas de groupement, ce document désigne le mandataire et doit être signé par chaque co-traitant. Il comporte l'attestation sur l'honneur attestant que le candidat n'est pas sous le coup d'une interdiction de soumissionner aux marchés publics (Art. 43 et 44 du Code des marchés publics) ;
- : "Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement" (Dc2 ou équivalent). Le document équivalent mentionnera :
- personne habilitée à signer le marché (délégation de signature à jour)
- le chiffre d'affaires (H.T.) des 3 derniers exercices
- si le candidat fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire (fournir la copie du ou des jugements
prononcés à cet effet).
- en cas de candidature groupée, chacun des membres du groupement produit, ;
- : liste des travaux de même nature réalisés au cours des 3 dernières années ;
- : déclaration appropriée de banques et preuve d'une assurance pour les risques professionnels : responsabilité civile et décennale. L'attestation d'assurance doit indiquer la date d'effet du contrat, ainsi que la période de validité de l'attestation. Elle doit préciser les activités garanties, lesquelles doivent correspondre à celles que le candidat va exercer sur le chantier concerné.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix de la prestation : 50 % ;
- valeur technique : 40 % ;
- performance en matière de protection de l'environnement : 10 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 14 décembre 2011, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 150 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 11S0092.

Renseignements complémentaires : modalités de retrait des documents : Après demande écrite exclusivement retrait sur place ou envoi par courrier..
Autres renseignements complémentaires :
Modalité de remise du DCE : cd-rom ou mail. Remise des offres : par courrier en lettre recommandée ou dépôt sur place contre récépissé. Les candidats peuvent télécharger le dossier de consultation et remettre les offres par voie électronique à l'adresse : www.sidec-jura.fr
Le délai d'exécution des travaux toutes tranches confondues est de 4 mois (y compris période de préparation) à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux.

Ce marché s'inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 2 novembre 2011.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés .
Correspondant : Secrétariat de la CAO sidec du JURA Service Juridique, Marchés et Ressources Humaines 1 rue Maurice Chevassu, 39000 Lons-le-Saunier, adresse internet : http://www.sidec-jura.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
Correspondant : Mourad TALAGHZI sas verdi Ingénierie Bourgogne - franche-Comté 13 avenue Aristide Briand, 39100 Dole, tél. : 03-84-79-02-57, télécopieur : 09-72-13-38-70, courriel : sboyer@verdi-ingenierie.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Correspondant : Sylvie MARTIN sidec du JURA Service Juridique, Marchés et Ressources Humaines 1 rue Maurice Chevassu, 39000 Lons-le-Saunier, tél. : 03-84-47-04-12, télécopieur : 03-84-24-81-54, courriel : service.marches@sidec-jura.fr, adresse internet : http://www.sidec-jura.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : sidec du JURA Service Juridique, Marchés et Ressources Humaines 1 rue Maurice Chevassu, 39000 Lons-le-Saunier, tél. : 03-84-47-04-12, télécopieur : 03-84-24-81-54, courriel : service.marches@sidec-jura.fr, adresse internet : http://www.sidec-jura.fr.

Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif 30 rue Charles Nodier, 25000 Besançon, tél. : 03-81-82-60-00, télécopieur : 03-81-82-60-01.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : tribunal administratif Greffes du Tribunal 30 rue Charles Nodier, 25000 Besançon.

Mots déscripteurs
Signalisation
Voirie et réseaux divers

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR