Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Demande d'information Retrouvez-nous sur

Connexion

Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 78  (Yvelines) Date de parution : 06/10/2011 Date de péremption : 25/10/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): MAPA N° annonce (BOAMP) 228025

base de défense de creil (60100) - evolution de la puissance du poste haute et basse tension y12 de 250 kva à 400 kva à Creil 

Avis de marché

Département de publication : 78
Annonce No 11-228025

Départements de rappel : 
60
Travaux

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
MINDEF/SGA/DCSID/DRG IDF.
 Correspondant : chef de la section achats investissement, établissement du service d'infrastructure de la défense d''ile de France' 8 avenue du président Kennedy B.P. 40202, 78102 Saint-Germain-en-Laye Cedex, tél. : 01-39-21-35-86, télécopieur : 01-39-21-23-80, courriel : esid-idf.mppabdf@defense.gouv.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-publics.gouv.fr .

Objet du marché : 
base de défense de Creil (60100) - evolution de la puissance du poste haute et basse tension Y12 de 250 kva à 400 kva.

Lieu d'exécution et de livraison: 
base de défense de Creil, 60100 Creil.

Caractéristiques principales : 

la présente consultation concerne l'exécution à prix global et forfaitaire des travaux visant à l'évolution de la puissance du poste haute et basse tension Y12 de 250kva à 400kva suite à la construction de bâtiments modulaires sur la base de défense de Creil

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
le marché est à prix global et forfaitaire. Les prix sont fermes actualisables. Le mode de règlement est le virement. Le délai de paiement est de trente jours conformément à l'article 98 du code des marchés publics.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : 
les candidats pourront soumissionner sous la forme juridique de leur choix mais ils ne pourront se présenter en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un groupement.
En cas de groupement conjoint, le mandataire devra être solidaire de ses co-traitants pour ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage en ce qui concerne l'exécution du marché.

Unité monétaire utilisée, l'euro
.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 


Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 

     - Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat : le certificat de qualification Qualifelec domaine électrotechnique - indice E2 - mention CM ou des références équivalentes.
Des attestations, de moins de 3 ans, d'organismes professionnels ou attestations de maître d'ouvrage justifiant de leurs capacités à réaliser ce type de prestation (ces attestations devront être complétées du montant des prestations ainsi que de la date de leur réalisation). Pour justifier de leurs capacités professionnelles et techniques elles peuvent invoquer les capacités d'autres entreprises soit, en cas de sous-traitance, soit en cas de co-traitance lorsqu'elles associent leur candidature à celles d'autres entreprises. Elles justifieront, dans ce cas, des capacités de la sous-traitance ou de la co-traitance et du fait qu'elles en disposent pour l'exécution du marché. En cas de groupement, l'appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières des membres du groupement est globale.;
     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm);
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).

Autres renseignements demandés : 

     - Autres renseignements demandés : le pouvoir de la personne habilitée à engager la société;
     - Autres renseignements demandés : un extrait K-BIS;
     - Autres renseignements demandés : le chiffre d'affaires hors taxe des 3 dernières années qui ne sont qu'un des éléments permettant de juger du potentiel financier des candidats. Le chiffre d'affaires moyen annuel doit être égal au moins à 150 000 euros hors taxes.

Critères d'attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - prix des prestations noté sur 100 points, cette note est pondérée à : 60 %;
     - valeur technique des prestations notée sur 100 points d'après le mémoire technique (selon les sous-critères suivants : méthodologie et organisation du chantier : 50 points ; calendrier d'exécution détaillé et cohérent : 50 points). la note de la valeur technique des prestations sera pondérée à : 40 %.

Type de procédure : 
procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 
25 octobre 2011, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 
4 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 
P-CRL-11-040.

Renseignements complémentaires : 
le délai contractuel d'exécution du marché sera arrêté conformément au calendrier d'exécution détaillé remis par le candidat retenu au titre du présent marché (avec son offre ou au plus tard après négociation). Le délai d'exécution du marché sera au maximum de cinq mois. Ce délai comprendra une période de préparation de un mois.

Les renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus au 01 39 21 31 46.
Les renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus au 03 44 28 69 74.

Date prévisionnelle de notification du marché : Janvier 2012

Le DCE peut être retiré en ligne sur le site www.marches-publics.gouv.fr. ".

Date d'envoi du présent avis à la publication : 
6 octobre 2011.

Mots déscripteurs
Electricité

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR