Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Demande d'information Retrouvez-nous sur

Connexion

Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 76  (Seine-Maritime) Date de parution : 27/09/2011 Date de péremption : 11/10/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 187A N° annonce (BOAMP) 75

bd winston churchill, ex station service shell, création d'une pelouse temporaire et quai du rhin, ex entrepôt sage (parcelle nr 3), apport et mise en oeuvre de terre végétale au Havre 

1127-->
BOMP A/0187-75Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville du Havre.
Correspondant : mairie du Havre, direction des Espaces Verts, 76084 Le Havre Cedex, tél. : 02-35-19-61-77, télécopieur : 02-35-19-60-07, courriel : josiane.fossey@lehavre.fr, adresse internet : http://www.lehavre.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.mpe276.fr.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : boulevard Winston Churchill - ex station service Shell - création d'une pelouse temporaire et Quai du Rhin - ex entrepôt SAGE (Parcelle NR 3) - apport et mise en oeuvre de terre végétale.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 77211400
Objets supplémentaires : 45112710.

Lieu d'exécution : le Havre.

Code NUTS : FR232.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
la consultation donnera lieu à un marché ordinaire
Options : descriptions concernant les achats complémentaires :
- il n'y a pas d'option technique ;
- il pourra être pris au cours de l'exécution du marché des avenants ou décisions de poursuivre et il pourra être fait appel aux marchés complémentaires.
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
- le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours, articles 86 à 111 du Code des Marchés Publics ;
- la dépense sera financée sur les ressources propres de la collectivité et imputée au budget principal.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : a l'issue de l'attribution du marché, le pouvoir adjudicateur imposera la forme d'un groupement solidaire conformément à l'article 51 VII du Code des marchés publics.
Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois :
1- en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements
2- en qualité de membres de plusieurs groupements
conformément à l'article 51-VI du Code des Marchés Publics.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : en application de l'article 52 du Code des Marchés Publics, le candidat qui n'a pas la qualité pour présenter une offre ou dont les niveaux de capacités demandés sont insuffisants sera éliminé.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 11 octobre 2011, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 100 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires :
- à l'issue de la présente consultation, un avis d'attribution du marché sera publié sur le site internet de la Ville du Havre ;
- le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, sur la plateforme dématérialisée à l'adresse suivante : http//www.mpe276.fr ;
- le pouvoir adjudicateur n'accepte pas le dépôt des offres par voie dématérialisée ;
- le pouvoir adjudicateur peut librement et de sa seule initiative décider d'engager, ou de ne pas engager, des discussions avec tout ou partie des candidats ; celles-ci ne constituent ni une obligation pour le pouvoir adjudicateur ni un droit pour les candidats, qui demeurent tenus par leurs offres initiales pendant tout le temps de leur validité.

Critères de sélection des candidatures :

En application de l'article 52 du Code des Marchés Publics, le candidat qui n'a pas la qualité pour présenter une offre ou dont les niveaux de capacités demandés sont insuffisants sera éliminé.

Critères de jugement des offres :

Le jugement des offres est effectué dans les conditions prévues à l'article 53 du CMP à partir des critères pondérés suivants :

1. Valeur technique, notée sur 10 selon une valeur croissante de mérite (Coefficient pondération : 2), appréciée à partir du mémoire technique.

2. Prix des prestations notée sur 10 (Coefficient de pondération : 1)

1- valeur technique (coefficient de pondération : 2) : appréciée à partir du mémoire technique : ce mémoire doit au minimum répondre aux questions du cadre type joint en annexe.

La valeur technique est notée de 0 à 10.

1- ressources Humaines : 1 point

2- organisation et méthodologie de conduite du chantier : 3 points

3- hygiène et sécurité du chantier : 2 points

4- qualité d'innovation de l'offre : 1 point

5- délai d'exécution : 3 points

2 - prix des prestations (coefficient de pondération : 1)

Note : Prix de l'offre la moins chère/prix de l'offrex10

Le marché sera attribué au candidat ayant obtenu la note la plus élevée au classement général.

En cas d'égalité, c'est l'offre la mieux classée en valeur technique qui est classée première.

Pour le lot n° 1, ce critère sera apprécié au vu de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire.

Pour le lot n° 2, ce critère sera apprécié au vu du Détail Quantitatif et Estimatif.

Les délais proposés par le Maître d'oeuvre sont les suivants :

Lot n° 1: 10 jours calendaires

Lot n° 2: 15 jours calendaires répartis proportionnellement sur les deux sites à compter de l'ordre de Service de démarrage des travaux. Cependant, l'entreprise peut proposer un délai moindre. Ce délai est fractionnable pour le lot n° 2, pour tenir compte des aléas climatiques.

Le candidat est réputé avoir pris connaissance des lieux avant remise de son offre. Cette visite non accompagnée, sera effectuée par le candidat.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 22 septembre 2011.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Mairie du Havre.
Correspondant : M. Jean MAHAUD (lot 1) - m. Manuel LOPEZ (lot 2) direction des Espaces verts, 76084 Le Havre, tél. : 02-35-19-60-47, télécopieur : 02-35-19-60-07, courriel : manuel.lopez@lehavre.fr,jean.mahaud@lehavre.fr, adresse internet : http://www.mpe276.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Mairie du Havre.
Correspondant : Mme Josiane FOSSEY direction des Espaces Verts - bureau des Marchés, 76084 Le Havre, tél. : 02-35-19-61-77, télécopieur : 02-35-19-60-07, courriel : josiane.fossey@lehavre.fr, adresse internet : http://www.mpe276.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rouen 53 rue Gustave Flaubert, 76005 Rouen, tél. : 02-32-08-12-70, télécopieur : 02-32-08-12-71.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rouen 53 rue Gustave Flaubert, 76005 Rouen, tél. : 02-32-08-12-70, télécopieur : 02-32-08-12-71.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 Travaux forestiers.

C.P.V. - Objet principal : 77211400.
Lot(s) 2 Aménagements paysagers.

C.P.V. - Objet principal : 45112710.

Mots déscripteurs
Espaces verts

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
1Produits de la culture et de l'élevage
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR