Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 06  (Alpes-Maritimes) Date de parution : 27/10/2011 Date de péremption : 14/11/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 209A N° annonce (BOAMP) 9

chu - hôpital l'archet 2 - aile a - réfection des réseaux d'eau sanitaire ecs bouclage à Nice 

1227-->
BOMP A/0209-9Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : C.H.U. de Nice.
Correspondant : M. Général le directeur, direction des travaux, 4 , avenue Reine VICTORIA Bp1179, 06003 Nice Cedex 1, tél. : 04-92-03-45-50, télécopieur : 04-92-03-45-56, adresse internet : https://www.chu-nice.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Santé.

Objet du marché : chu de nice - hôpital l'archet 2 - aile A - réfection des réseaux d'eau sanitaire ECS bouclage.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45330000.

Lieu d'exécution : hôpital l'archet 2 - 151 route de saint antoine de ginestière, 06000 Nice.

Code NUTS : FR823.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
la présente consultation concerne des travaux de dépose et de réfection des colonnes montantes réseaux d'eaux sanitaires " ecs et Boucle " de l'aile A du bâtiment de l'hôpital l'archet 2
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Cautionnement et garanties exigés : au titre des travaux : retenue de garantie de 5 % du montant du marché. Une garantie à première demande peut lui être substituée (cf. Articles 101 à 103 du code des marchés publics).
Au titre du règlement de l'avance : une garantie à première demande devra préalablement être constituée par l'entreprise (cf. Article 105 du code des marchés publics).

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : budget d'investissement (ressources propres) du CHU de Nice. Prix forfaitaire ferme. Paiement à 50 jours à compter de la réception de la demande de paiement par le CHU.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : en cas d'attribution à un groupement, la forme imposée par le pouvoir adjudicateur après attribution est le groupement solidaire.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : la capacité juridique, la capacité économique et financière, la capacité technique et professionnelle.

Situation juridique - références requises : une lettre de candidature (ou Dc1) et les documents relatifs aux pouvoirs de la personnes habilitée pour engager le candidat, ainsi que les documents visés ci-après (dans le cas d'un groupement, les documents visés ci-après doivent être fournis par chaque membre du groupement) :
- une déclaration sur l'honneur, dûment datée et signée par le candidat, pour justifier qu'il ne fait pas l'objet des interdictions de concourir, mentionnées à l'article 43 du Codes des Marchés Publics (Dc2),
- une copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire (Dc2).

Capacité économique et financière - références requises : une déclaration concernant le chiffre d'affaire global et le chiffre d'affaires concernant les travaux auxquels se réfère le marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices
(Dc2).

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : une déclaration indiquant les effectifs du candidats et l'importance du personnel d'encadrement, pour chacune des 3 dernières années (Dc2) ;
Une liste des principaux travaux exécutés au cours des 3 dernières années, indiquant notamment l'intitulé et la nature de l'opération, son montant, la date et le maître de l'ouvrage public ou privé, les prestations exécutées en propre et celles sous-traitées
(Dc2) ;
Une déclaration indiquant le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour l'exécution des travaux et une déclaration mentionnant les techniciens ou les organismes techniques dont le candidat disposera pour l'exécution des travaux (Dc2).

Marché réservé : non.

Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier : non.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- valeur technique : 50 % ;
- valeur financière : 50 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 14 novembre 2011, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 2011-2200.

Renseignements complémentaires : le délai d'exécution du marché est de 3 mois à compter de la date indiquée dans l'ordre de service de démarrage des travaux.
Conditions de remise des offres :
Les candidats doivent impérativement choisir entre 3 modes :
- soit envoi sur un support papier (par voie postale avant la date et heure limite ou contre récépissé),
- soit transmission électronique de leurs offres (par voie dématérialisée)
- soit la transmission sur support physique électronique (par voie postale avant la date et heure limite ou contre récépissé).

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Le dossier de consultation peut :
Soit être téléchargé à l'adresse : https://www.achats-hopitaux.com (la remise dématérialisée des offres est autorisée à la même adresse) ;
Soit être remis sous forme papier sur demande écrite, par télécopieur au 0492034556.

Date limite d'obtention : 14 novembre 2011, à 16 heures.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 24 octobre 2011.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : CHU de NICE.
cellule des marchés, Bâtiment D, 1er étage 4 avenue reine victoria, B.P. 1179, 06003 Nice Cedex 1.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : CHU de Nice.
Correspondant : M. Anthony Chateau hôpital Cimiez, 4 avenue reine victoria, bâtiment D, 3e étage B.P. 1179, 06003 Nice Cedex 1, tél. : 04-92-03-45-50, télécopieur : 04-92-03-45-56.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 4 , avenue Reine VICTORIA Bp1179, 06003 Nice Cedex 1, adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011_xDFS7S-BoH.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nice, 33 boulevard Franck Pilatte, B.P. 4179, 06359 Nice Cedex 4, Tél : 0492041313 Télécopieur : 0493557831 Adresse internet : https://www.ta-nice.juradm.fr.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 plomberie.
Plomberie
Classification exigée : effectif 2
qualifications souhaitées : 51/12 et/ou sur références.

Mots déscripteurs
Plomberie

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR