Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 67  (Bas-Rhin) Date de parution : 28/09/2011 Date de péremption : 02/11/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): MAPA N° annonce (BOAMP) 221434

colmar - 152ème ri et rmt - rénovation du champ de tir à Colmar 

Avis de marché

Département de publication : 68
Annonce No 11-221434

Départements de rappel : 
67
Travaux

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
ESID de Metz.
 Correspondant : chef du Service Achats Infrastructure, caserne Ney 1 rue du Maréchal Lyautey Cs 30001, 57044 Metz Cedex 01, tél. : (+33)3-55-74-80-46, télécopieur : (+33)3-55-74-80-29, courriel : usid-metz.marches@defense.gouv.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-publics.gouv.fr .

Objet du marché : 
colmar - 152e Ri et Rmt - rénovation du champ de tir.

Lieu d'exécution et de livraison: 
la Hardt-Nord, 68000 Colmar.

Caractéristiques principales : 

travaux de terrassement et de gros-œuvre concernant la réhabilitation d'un champ de tir

Refus des variantes
.

Durée du marché ou délai d'exécution : 
5 mois à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : 
néant.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
le régime financier applicable au marché et celui fixé aux articles 86 à 118 du CMP et précisé dans le cahier des charges : prix actualisables, avance sous conditions, pas de retenue de garantie, paiement d'acomptes et d'un solde par virement dans le délai maximum de 30 jours - financement sur ressources propres publiques Budget Ministère de la Défense et des anciens combattants.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : 
le marché sera conclu avec un opérateur économique unique ou avec un groupement solidaire d'opérateurs économiques.
Un même opérateur économique ne peut être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché.

Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés
.

Unité monétaire utilisée, l'euro
.

Critères d'attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - prix : 80 %;
     - valeur technique : 20 %.

Type de procédure : 
procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 
2 novembre 2011, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 
4 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 
11-pmo-002-11H033.

Renseignements complémentaires : 
les candidatures seront examinées conformément aux dispositions des articles 52 et 58 du CMP en tenant compte des capacités économiques, financières, techniques et professionnelles du candidat. Les entreprises peuvent se porter candidates à titre individuel ou dans le cadre d'un groupement. Dans ce dernier cas, le marché sera attribué à un groupement conjoint dans lequel chacun des opérateurs économiques est engagé à exécuter la ou les prestations qui lui sont attribuées dans le marché (prestations regroupées en corps d'état / section technique, les deux appellations étant équivalentes). L'un des opérateurs économiques membre du groupement sera désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire. Il représentera l'ensemble des membres vis-à-vis du pouvoir adjudicateur et coordonnera les prestations des membres du groupement.
Le mandataire du groupement conjoint sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur.
1) Situation juridique - références requises :
Le candidat présentera sa candidature au moyen des formulaires Dc1 et Dc2, accessibles gratuitement sur le site du ministère de l'économie des finances et de l'emploi (www.minefe.gouv.fr):
-Dc1 : lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants.
-Dc2 : déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.
2) Capacités économiques et financières / niveau minimum exigé
Chiffres d'affaire globaux des trois derniers exercices disponibles. Le chiffre d'affaire doit être adapté à l'opération concernée.
3)Capacités techniques et professionnelles / niveau minimum exigé
A) renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
-Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années,
-Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,
-Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature en application du III de l'article 45 du code des marchés publics ou du I de l'article 17 du décret du 30 décembre 2005, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution du marché, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.
B) niveau spécifique minimal exigé :
Les capacités du candidat doivent être suffisantes pour réaliser et coordonner les travaux à exécuter et le candidat doit démontrer que ses capacités notamment sont en adéquation avec les caractéristiques et la nature des travaux.
4) Durée du marché ou délai d'exécution :
Le délai de réalisation des travaux est de cinq (5) mois à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de les commencer.
Ce délai comprend une période de préparation de un (01) mois
5) Critères d'attribution
Prix 80 %
Valeur technique 20 %
La note pondérée " valeur technique " sera calculée selon la formule suivante :
20 X (note société / note maximale)
Note maximale = nombre de points maximum pouvant être attribués pour le mémoire technique (= 100 points) répartis en fonction des éléments suivants :
A)La documentation technico-commerciale des matériels mis en œuvre, en complément au tableau des marques (30 points maximum),
B)Les moyens humains (effectif, formation, etc.) et matériels affectés spécifiquement au chantier (30 points maximum),
C)Les moyens mis en œuvre par le titulaire pour garantir la santé et la sécurité du chantier (20 points maximum),
D)Les dispositions arrêtées par le titulaire en matière de gestion des déchets de chantier (20 points maximum).
Note société = nombre de points obtenus par la société pour le mémoire technique.
Instance chargée des procédures de recours.
Tribunal administratif de STRASBOURG
31, avenue de la Paix
B.P. 1038f
67070 strasbourg Cedex (France)
Téléphone : 03.88.21.23.23.
télécopieur : 03.88.36.44.66.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels
:
Les entreprises peuvent retirer gratuitement le dossier de consultation à l'etablissement du service d'infrastructure de la défense de METZ, Service achats infrastructure. Section Achats Investissement (8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16 heures sauf le vendredi à 15h30) ou le demander par courrier, par adresse électronique ou par télécopie Le dossier de consultation est disponible sur le site www.marches-publics.gouv.fr. Désormais les Mapa de l'établissement du service d'infrastructure de la défense de Metz et de ses unités de soutien seront publiés sur le site du moniteur on line (www.marchesonline.com).

Conditions de remise des offres ou des candidatures :

soit remise contre récepissé à la section achats investissement (sai) de l'établissement du service d'infrastructure de la défense de Metz (horaire d'ouverture du lundi au jeudi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16 heures et le vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30) avant la date limite de remise des offres, soit envoyée par la poste, par pli recommandé avec avis de réception.. L'administration propose de recourir à une trasmission électronique (voir condition dans le règlement de consultation).

Date d'envoi du présent avis à la publication : 
28 septembre 2011.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : 
.

 Correspondant : 
pmo Strasbourg, tél. : (+33)3-90-23-36-14.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : 
Esid Metz.

 Correspondant : 
Mme Muller, tél. : (+33)3-55-74-80-46, télécopieur : (+33)3-55-74-80-29, courriel : usid-metz.marches@defense.gouv.fr.

Mots déscripteurs
Gros oeuvre
Terrassement

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR