Contact Inscription gratuite 01 49 36 46 20
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 20A  (Corse-du-Sud) Date de parution : 31/01/2018 Date de péremption : 05/03/2018 10:00:00
Annee : 2018 Edition (N°. BOAMP): N° annonce (BOAMP) 14436

Confortement de parois rocheuses sur le réseau ferré de corse.ligne balagne et ligne centrale 

Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 20A, 20b
Annonce No 18-14436

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
COLLECTIVITE DE CORSE.
 Correspondant : panunzi Carine, 22 Cours Grandval BO 215 20187 Ajaccio, tél. : 04-95-51-69-28, télécopieur : 04-95-51-66-21, courriel : commande.publique@ct-corse.fr adresse internet : http://www.corse.fr .
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) Activité(s) de l'entité adjucatrice :
Services de chemin de fer.

Objet du marché : 
confortement de parois rocheuses sur le réseau ferré de Corse.Ligne Balagne et Ligne Centrale.

CPV - 
Objet principal : 45243100.

Lieu d'exécution : 
corse.

Code NUTS :
FRM0.

Caractéristiques principales : 


confortement de parois rocheuses sur le réseau ferré de Corse.Ligne Balagne et Ligne Centrale

Refus des variantes
.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
- Mode de financement : Le marché sera financé par les crédits inscrits au Budget de la Collectivité de Corse.
- mode de paiement : Virement bancaire (Mandat administratif).
- délai de paiement : 30 jours.
- prix fermes.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : 
a l'issue de l'attribution du marché, l'entité adjudicatrice imposera la forme d'un groupement solidaire conformément à l'article 45 II du Décret no 2016-360 du 25 mars 2016. Cette forme est imposée pour satisfaire à la bonne exécution du marché. Ainsi en cas de défaillance d'un des membres du groupement, les prestations pourront être exécutées sans modifications des clauses du marché et de son montant.

Unité monétaire utilisée, l'euro
.

Conditions de participation : 

Critères de sélection des candidatures : 
1. Moyens en personnels/matériels dont dispose le candidat
2. Capacités professionnelles et techniques dont notamment l'agrément " travail sur corde " (Conformément au décret 2008-244 du 7 mars 2008 le titulaire devra effectuer le travail sur cordes stipulé à l'article R4323-89 du code du travail et par conséquent posséder une formation précisée aux articles R.4141-13 et R4141-17). Une qualification asquapro ou similaire est aussi requise.
3. Références des prestations sur les trois dernières années

Les capacités financières des candidats seront appréciées au vu de son chiffre d'affaires atteint au cours des 3 dernières années. Il en sera de même pour chacun des sous-traitants déclarés. Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur s'autorisera, si par ailleurs les conditions requises sont remplies, à prendre en considération les candidatures présentant moins de trois ans de chiffres d'affaires.

Situation juridique - références requises : 
- Pour le candidat ainsi que ses éventuels cotraitants et sous-traitants :
Une lettre de candidature (modèle Dc1) disponible gratuitement sur le site internet : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat
- pour le candidat ainsi que ses éventuels cotraitants et sous-traitants:
La déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement :modèle Dc2, disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat
- si le candidat est en redressement judiciaire la copie du (ou des) jugement(s) prononcé(s) à cet effet.

Capacité économique et financière - références requises : 
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : 
- Références de prestations analogues sur les trois dernières années, en précisant le chiffre d'affaire correspondant, exécutés en propre ou en participation par le prestataire, et certifiés par le maître d'ouvrage.
- moyens en personnel/matériel dont dispose le candidat
- agrément " travail sur corde ": Conformément au décret 2008-244 du 7 mars 2008 le titulaire devra effectuer le travail sur cordes stipulé à l'article R4323-89 du code du travail et par conséquent posséder une formation précisée aux articles R.4141-13 et R4141-17.
- qualification ASQUAPRO ou similaire.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : 
procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 
5 mars 2018, à 10 heures.

Délai minimum de validité des offres : 
8 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 
17S0108.

Renseignements complémentaires : 
critères de jugement des offres :
1. Prix ( pondération : 60 )
2. Valeur technique ( pondération : 40 ) appréciée au vu :. Enjeu et contrainte: note d'appropriation des conditions dans lesquelles les ouvrages seront réalisés, notamment quand le candidat a proposé des offres sur plusieurs lots en tenant compte des exigences de délai fixées au CCAP art 4.1,
. Les moyens matériels et humains affectés au chantier avec notamment CV du porte lance et du foreur, , formations
. Moyens techniques affectés, détail de l'installation de chantier ; surface occupée, alimentation en eau, accès, approvisionnements
. Organisation et moyens pour l'étude d'exécution et suivi d'exécution. Une méthode de calcul des ouvrages devra être décrite ainsi que les essais préalables pour l'étude d'exécution et le prestataire proposé
. Les méthodologies proposées pour effectuer les forages dans le délai imposé (nombre de machines ou type de barres d'ancrage)
. Hygiène et sécurité du chantier en général: prévention des risques,
. Environnement: moyens et organisation prévus de lutte contre les risques de pollution liés au chantier.

Une période de préparation est prévue. Elle est fixée à 1 mois et commence à partir de la notification du marché. Elle n'est pas comprise dans le délai d'exécution.
Précision sur les délais de travaux:

L'Opérateur économique qui désire soumissionner à plusieurs lots doit fournir un planning cumulé des lots pour que le délai global sur ces lots soit de 6 mois maximum et doit préciser le nombre d'équipe mobilisé possédant les qualifications requises, qu'il entend utiliser.

Des négociations sont prévues. Toutefois, l'acheteur peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 
31 janvier 2018.

Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Bastia villa Montepiano 20407 Bastia Cedex 1, tél. : (+33)4-95-32-88-66.

Organe chargé des procédures de médiation : 
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges bd Paul Peytral 13282 Marseille, tél. : (+33)4-84-35-45-54.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : 
Collectivité de Corse 22 Cours Grandval B.P. 215 20187 Ajaccio.

Renseignements relatifs aux lots : 

Lot(s) 1. - ligne Centrale - pK 139+780.
Confortement de parois rocheuses sur la Ligne Centrale - pK 139+780

Durée :
  60 jours à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - 
Objet principal : 45243100.

Mots descripteurs
: Enrochements

Lot(s) 2. - ligne Centrale - pK 118+200.
Confortement de parois rocheuses sur la Ligne Centrale - pK 118+200

Durée :
  150 jours à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - 
Objet principal : 45243100.

Mots descripteurs
: Enrochements

Lot(s) 3. - ligne Balagne - pK 62+500.
Confortement de parois rocheuses sur la Ligne Balagne - pK 62+500

Durée :
  30 jours à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - 
Objet principal : 45243100.

Mots descripteurs
: Enrochements

Lot(s) 4. - ligne Balagne - pK 83+800.
Confortement de parois rocheuses sur la Ligne Balagne - pK 83+800

Durée :
  35 jours à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - 
Objet principal : 45243100.

Mots descripteurs
: Enrochements

Lot(s) 5. - ligne Balagne - pK 109+550.
Confortement de parois rocheuses sur la Ligne Balagne - pK 109+550

Durée :
  45 jours à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - 
Objet principal : 45243100.

Mots descripteurs
: Enrochements

Lot(s) 6. - ligne Centrale - pK 140+000.
Confortement de parois rocheuses sur la Ligne Centrale - pK 140+000

Durée :
  45 jours à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - 
Objet principal : 45243100.

Mots descripteurs
: Enrochements

Lot(s) 7. - ligne Balagne - pK 98+500.
Confortement de parois rocheuses sur la Ligne Balagne - pK 98+500

Durée :
  30 jours à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - 
Objet principal : 45243100.

Mots descripteurs
: Enrochements
 
Mots déscripteurs
Enrochements
 
Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45243100Ouvrages de protection des falaises
 
    


SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR