Contact Inscription gratuite Connexion
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 02  (Aisne) Date de parution : 01/06/2011 Date de péremption : 01/07/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 107A N° annonce (BOAMP) 2

construction de 12 logements individuels superposés square Saint Laurent avenue de Coucy à Cuffies 

0801-->
BOMP A/0107-2Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : O.P.H. de Soissons.
Correspondant : M. le directeur général, o.p.h. De Soissons O.DE.S. 23 boulevard Pasteur B.P. 90039, 02202 Soissons Cedex, tél. : 03-23-59-87-00, télécopieur : 03-23-53-28-70.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet du marché : construction de 12 logements individuels superposés Square Saint Laurent avenue de Coucy à Cuffies.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45210000.

Lieu d'exécution : cuffies 02880.

Code NUTS : FR221.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
construction de 12 logements individuels superposés Square Saint Laurent - avenue de Coucy à Cuffies 02880.
Le démarrage prévisionnel des travaux est fixé au 2e semestre 2011.
La consultation est lancée en entreprise générale ou groupement d'entreprises.
Le marché comporte une seule tranche et 15 lots.
L'entreprise devra présenter une offre pour tous les lots

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : cautionnement : 5 % de retenue de garantie.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : virement bancaire (Mandat administratif).
Délai de paiement : 30 jours.
Une avance est prévue (taux de 5,00 %).
Financement : Fonds propres et ressources publiques.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : pas de forme imposée.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : garanties professionnelles et financières.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Autres renseignements demandés :
- === Candidature === ;
- Lettre de candidature (Dc1 disponible sur http://www.bercy.gouv.fr/formulaires/daj/DC/imprimes_dc/dc1.rtf) ;
- Déclaration du candidat (Dc2 disponible sur http://www.bercy.gouv.fr/formulaires/daj/DC/imprimes_dc/dc2.rtf) ;
- Etat annuel des certificats fiscaux et sociaux (DC 7 disponible sur http://www.bercy.gouv.fr/formulaires/daj/DC/imprimes_dc/DC 7.rtf) ;
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois drenières années ;
- Liste des travaux exécutés (5 dernières années) avec attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants, montant, époque, lieu d'exécution et précision s'ils ont été faits selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ;
- Certificats de qualifications professionnelles ;
- Annexes au réglement de consultation ;
- Pièces prévues art D.8222-5/7 et D.8222-8 code du travail ;
- Attestation d'assurance responsabilité civile ;
- Attestation d'assurance responsabilité décennale ;
- Copie du jugement prononcé si redressement judiciaire ;
- === Offre === ;
- Acte d'engagement ;
- Annexes à l'acte d'engagement ;
- Décomposition du prix global et forfaitaire.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix des prestations : 70 % ;
- prise en compte de la clause d'insertion : 20 % ;
- délai et cohérence du planning de réalisation proposé et respectant le délai maxi du maître d'ouvrage : 20 % ;
- gestion, organisation, contrôle et sécurité du chantier : 15 % ;
- environnement : prise en compte des nuisances occasionnées par les travaux et gestion et élimination des déchets : 15 % ;
- prise en compte des levées de réserves et moyens proposés pour interventions sous garantie : 15 % ;
- performance et qualité des matériaux : 15 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 1er juillet 2011, à 11 heures.

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 11S0001.

Renseignements complémentaires : modalités de retrait des documents : Sur place, envoi par courrier simple ou télécopieur, sur la plateforme SIS France.
Autres renseignements complémentaires : La réponse par voie électronique n'est pas autorisée.

Ce marché s'inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 27 mai 2011.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : OPH DE SOISSONS.
Correspondant : M.Benjamin DUFAY ou Mme Myriam ROUTA o.p.h. De Soissons Cellule Marchés 23 boulevard Pasteur B.P. 90039, 02202 Soissons Cedex, adresse internet : http://marches-publics.sis-france.com/ophson/index.jsp.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : M. Claude le bigot Architecte 80, rue du Dessous des Berges, 75013 Paris, tél. : 01-45-70-74-74, télécopieur : 01-45-70-74-72.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : OPH DE SOISSONS.
Correspondant : M. Benjamin DUFAY ou Mme Myriam ROUTA o.p.h. De Soissons Cellule Marchés 23 boulevard Pasteur B.P. 90039, 02202 Soissons Cedex, tél. : 03-23-59-80-97, télécopieur : 03-23-59-87-39.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : OPH DE SOISSONS.
Correspondant : M. Benjamin DUFAY ou Mme Myriam ROUTA o.p.h. De Soissons 23 boulevard Pasteur B.P. 90039, 02202 Soissons Cedex, tél. : 03-23-59-87-00, télécopieur : 03-23-53-28-70, adresse internet : http://marches-publics.sis-france.com/ophson/index.jsp.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif d'Amiens tribunal Administratif d'amiens 14 rue Lemerchier, 80011 Amiens Cedex, tél. : 03-22-33-61-70, courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr, télécopieur : 03-22-33-61-71.

Organe chargé des procédures de médiation : Médiateur tribunal Administratif d'amiens 14 rue Lemerchier, 80011 Amiens Cedex, tél. : 03-22-33-61-70, courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr, télécopieur : 03-22-33-61-71.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif d'Amiens tribunal Administratif d'amiens 14 rue Lemerchier, 80011 Amiens Cedex, tél. : 03-22-33-61-70, courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr, télécopieur : 03-22-33-61-71.

Mots déscripteurs
Bâtiment
Tous corps d'état

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR