Contact Inscription gratuite 01 49 36 46 20
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 23  (Creuse) Date de parution : 31/01/2018 Date de péremption : 02/03/2018 12:00:00
Annee : 2018 Edition (N°. BOAMP): N° annonce (BOAMP) 14410

Construction d'un centre de transfert de déchets ménagers à Noth (23) 

Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 23
Annonce No 18-14410
Travaux

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
Evolis 23.
 Correspondant :  Aude LEFEBVRE, les grandes fougères 23300 Noth, tél. : (+33) 5-55-89-86-00, télécopieur : (+33) 5-55-89-86-01, courriel : aude.lefebvre@evolis23.fr adresse internet : http://www.evolis23.fr .
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr .

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : 
construction d'un centre de transfert de déchets ménagers à Noth (23).

Type de marché de travaux : 
exécution.

CPV - 
Objet principal : 45210000

Objets supplémentaires : 
45241100.

Lieu d'exécution : 
site de noth, 23300 Noth.

Code NUTS :
-FRI22.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 


réalisation d'un centre de transfert de déchets ménagers sur la commune de Noth (23) intégrant les équipements connexes permettant la mise en exploitation du centre (voirie, raccordement fluides et réseaux). Ce marché ne comprend pas la fourniture des matériels roulants

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : 
le présent marché comporte 9 lots. Le lot1 est réalisé en régie par les services de Evolis23, il ne fait donc pas l'objet d'une mise en concurrence. Les documents techniques relatifs à ce lot sont uniquement mis à la disposition des candidats pour informations.

Des variantes seront-elles prises en compte:
oui.La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 
5 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 
1.e.r mai 2018.

Cautionnement et garanties exigés : 
voir rc.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
voir rc.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : 
solidaire.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières :
non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature :
 français.

Unité monétaire utilisée, l'euro
.

Conditions de participation : 

Marché réservé : 
non.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI

Critères d'attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - valeur technique : 50 %;
     - prix : 40 %;
     - délais : 10 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : 
procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 
2 mars 2018, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 
150 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 
2018-004.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 
31 janvier 2018.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : 
Evolis23.
 les grandes fougères
uniquement par la plateforme de dématérialisation,  23300 Noth,  adresse internet : http://www.marches-securises.fr .

Instance chargée des procédures de recours : 
tribunal administratif place vergniaud 1 87000 Limoges, tél. : (+33) 5-55-33-91-55, courriel : greffe.ta-limoges@juradm.fr, télécopieur : (+33) 5-55-33-91-60 adresse internet : http://limoges.tribunal-administratif.fr/ .

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : 
tribunal administratif place vergniaud 1 87000 Limoges, tél. : (+33) 5-55-33-91-55, courriel : greffe.ta-limoges@juradm.fr, télécopieur : (+33) 5-55-33-91-60 adresse internet : http://limoges.tribunal-administratif.fr/ .

Renseignements relatifs aux lots : 

Lot(s) 2. - fourniture et mise en œuvre d'enrobés.
Surface : 720m2 quai haut, 1425 m2 quai bas, 350 m2 voie acces

Durée :
  5 jours à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - 
Objet principal : 44113310

Objets supplémentaires : 
45233210.

Mots descripteurs
: Voirie

Lot(s) 3. - gros œuvre et Réseaux intérieurs des bâtiments.
Les travaux comprendront sans que cette liste soit limitative :
La préparation et l'installation de chantier,
les travaux de terrassement pour les fondations
les travaux de fondations
les travaux de niveaux sous l'emprise des bâtiments
les travaux de gros œuvre
les sujétions pour lot techniques

Durée :
  90 jours à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - 
Objet principal : 32400000

Objets supplémentaires : 
45223220.

Mots descripteurs
: Gros œuvre, Réseaux divers

Lot(s) 4. - charpente métallique - toiture Bac Acier - bardage.
Les travaux comprendront sans que cette liste soit limitative :
L'Implantation in situ de l'ensemble des ouvrages de charpente,
la mise à la terre,
les éléments acier et fournitures annexes,
les prestations de protection contre la corrosion,
les prestations de protection contre le feu,
les inserts, connecteurs etc., nécessaires à toutes les interfaces avec le béton,
toute sujétion d'échafaudage et plate-forme permettant l'accès nécessaire à l'installation des ouvrages ainsi que la sécurité des lieux d'installation,
le nettoyage général des salissures dues à l'exécution des travaux,
le nettoyage final et l'enlèvement des gravats, déchets, emballages, etc.,
la fourniture d'échantillons représentatifs nécessaires aux prises de décision du Maître d'œuvre
tous les travaux de contrôle, essais, épreuves et relevés géométriques des structures à tous les stades de la construction.
tous les documents attestant de la conformité des matériaux aux spécifications
les réparations d'éléments dégradés ou le remplacement des matériaux ou éléments défectueux ou refusés

Durée :
  45 jours à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - 
Objet principal : 44230000

Objets supplémentaires : 
45261200.

Mots descripteurs
: Charpente, Couverture

Lot(s) 5. - portes sectionnelles.
Les travaux comprendront sans que cette liste soit limitative :
Portes sectionnelles relevantes,
etc

Durée :
  10 jours à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - 
Objet principal : 45421131.

Mots descripteurs
: Porte automatique, portail

Lot(s) 6. - serrureries.
Les travaux comprendront sans que cette liste soit limitative :
Blocs portes acier à peindre à 1 et 2 vantaux,
escalier et plateforme piétonne,
main courante, garde-corps
etc

Durée :
  10 jours à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - 
Objet principal : 44316500.

Mots descripteurs
: Serrurerie

Lot(s) 7. - electricité - courants forts - courants faibles - vidéosurveillance.
Les travaux faisant l'objet du présent lot comprennent essentiellement:
Généralités : Installations provisoires de chantier
courants Forts : Prise de terre et liaisons équipotentielles, Livraison en énergie électrique, Tableau Général Basse Tension, Distribution principale, Armoires et Tableau Divisionnaires, Appareils d'éclairage, Appareillage, Distribution secondaire, Alimentations spécialisées, Arrêts d'urgence, Eclairage de sécurité, Eclairage extérieur, Chauffage électrique
système de Sécurité Incendie: Distribution, Système de Sécurité Incendie
Option : Système de vidéosurveillance

Durée :
  25 jours à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - 
Objet principal : 09300000.

Mots descripteurs
: Electricité (travaux)

Lot(s) 8. - plomberie - rIA.
Les travaux de ce lot concernent essentiellement la fourniture et la mise en place :
D'Installations de distribution d'eau froide,
d'une installation de protection incendie par Ria,
Des équipements électriques et de régulations associés aux présents travaux

Durée :
  15 jours à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - 
Objet principal : 45330000

Objets supplémentaires : 
45343000.

Mots descripteurs
: Plomberie (travaux)

Lot(s) 9. - equipements spécifiques du quai de transfert.
l'installations sera composée de :
3 trémies à guillotines pour semi-remorques FMA dont 2 trémies renforcées
permettant le déchargement de déchets encombrant ;
1 groupe électrohydraulique double 2 x 22 kw ;
2 potences déportées doubles ;
3 jeux de d'accessoires de bas de quai de positionnement des semi-remorques ;
3 pupitres de commande placés en haut de quai

Durée :
  15 jours à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - 
Objet principal : 45262600.

Mots descripteurs
: Equipements spécialisés
 
Mots déscripteurs
Bâtiment
Charpente
Couverture
Electricité (travaux)
Equipements spécialisés
Gros oeuvre
Plomberie (travaux)
Réseaux divers
Serrurerie
Voirie
Déchets non ménagers (prestations)
Porte automatique, portail
 
Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
09300000Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire
32400000Réseaux
44113310Matériaux routiers enrobés
44230000Charpenterie pour la construction
44316500Serrurerie
45210000Travaux de construction de bâtiments
45223220Travaux de gros œuvre
45233210Travaux de revêtement d'autoroutes
45241100Travaux de construction de quais
45261200Travaux de couverture et de peinture de toiture
45262600Travaux de construction spécialisés divers
45330000Travaux de plomberie
45343000Travaux d'installation de dispositifs de prévention contre les incendies
45421131Pose de portes
 
    


SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR