Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 82  (Tarn-et-Garonne) Date de parution : 24/09/2011 Date de péremption : 07/11/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 186A N° annonce (BOAMP) 76

construction d'une médiathèque à Saint Etienne De Tulmont - marché de travaux 

1124-->
BOMP A/0186-76Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CC Terrasses et vallée de l'Aveyron.
Correspondant : le président, 10 avenue Sadi-Carnot B.P. 35, 82800 Negrepelisse, tél. : 05-63-30-90-90, télécopieur : 05-63-30-90-91, courriel : cctva@info82.com, adresse internet : http://www.cc-terrasses-vallee-aveyron.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.marchespublics82.com.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : construction d'une médiathèque à Saint Etienne de Tulmont - marché de travaux.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45212331.

Lieu d'exécution : 20, Place du Tulmonenc, 82410 Saint-Etienne-de-Tulmont.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
marché de travaux portant sur la construction d'une médiathèque à Saint Etienne de Tulmont - marché alloti en 8 lots

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

Prestations divisées en lots : oui.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : etat, Conseil Régional de Midi-Pyrénées, conseil général de Tarn-Et-Garonne et Communauté de Communes "Terrasses et Vallée de l'aveyron".

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : en cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint. Le mandataire dudit groupement est solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix : 40 % ;
- valeur technique de l'offre : 40 % ;
- délais : 20 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : appel d'offres ouvert.

Date limite de réception des offres : 7 novembre 2011, à 12 heures.

Renseignements complémentaires : retrouvez cet avis intégral, l'accès au guichet de dépôt sur www.marchespublics82.com
Délai d'exécution : 11 mois dont 1 mois de préparation de chantier.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Le Dossier de Consultation est disponible auprès du reproducteur:
axion Plans
9, rue Bessières
82000 Montauban
Tél/télécopieur: 05 63 91 31 09
faire une demande par télécopieur - frais de dossier à payer directement auprès de Axion Plans.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 22 septembre 2011.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Communauté de Communes.
10, avenue Sadi Carnot B.P. 35, 82800 Negrepelisse, tél. : 05-63-30-90-90.

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : maître d'oeuvre: Atelier De Facto : Mme Cormary.
78, Chemin des Sept Deniers - bât 3, 31200 Toulouse, tél. : 09-71-38-14-80, télécopieur : 05-61-47-23-64, courriel : defacto.cormary@orange.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Axion Plans.
9, rue Bessières, 82000 Montauban, tél. : 05-63-91-31-09, télécopieur : 05-63-91-31-09.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Toulouse 68, rue Raymond Iv Cedex 07 B.P. 7007, 31068 Toulouse, tél. : 05-62-73-57-57, courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr, télécopieur : 05-62-73-57-40.

Organe chargé des procédures de médiation : Même adresse que ci-dessus.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : "cf. Le Greffe du Ta à l'adresse ci-dessus".

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 Vrd/Gros oeuvre.

C.P.V. - Objet principal : 45223220.
Lot(s) 2 Charpente/Couverture/ zinguerie.

C.P.V. - Objet principal : 45261000.
Lot(s) 3 Menuiseries alu/serrurerie.

C.P.V. - Objet principal : 44220000.
Lot(s) 4 Cloisonnement/Doublages/Faux plafonds.

C.P.V. - Objet principal : 45421141.
Lot(s) 5 Menuiseries intérieures.

C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Lot(s) 6 Électricité/Courants Forts/Courants Faibles.

C.P.V. - Objet principal : 09310000.
Lot(s) 7 Chauffage/Rafraîchissement/Ventilation/Plomberie/Sanitaires.

C.P.V. - Objet principal : 39715000.
Lot(s) 8 Revêtements murs et sols/faience/peinture.

C.P.V. - Objet principal : 44111400.

Mots déscripteurs
Charpente
Chauffage (travaux)
Cloison, faux plafond
Couverture
Electricité
Gros oeuvre
Menuiserie
Peinture (travaux)
Plomberie
Revêtements de sols
Revêtements muraux
Sanitaire
Ventilation
Voirie et réseaux divers
Zinguerie

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR