Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 51  (Marne) Date de parution : 08/10/2011 Date de péremption : 15/11/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 196A N° annonce (BOAMP) 40

Construction d'une piste d'athlétisme pour le compte de la CCGVM à Ay 

1208-->
BOMP A/0196-40Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CCGVM.
Correspondant : Dominique leveque, président, place henri martin, 51160 Ay Champagne, tél. : 03-26-56-95-20, télécopieur : 03-26-56-95-28, courriel : sabine.lequeux@ccgvm.com.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : construction d'une piste d'athlétisme sur la commune d'ay.

Type de marché de travaux : exécution.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
installations d'athlétisme (lot1) et d'éclairage sportif (lot2)

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

Prestations divisées en lots : oui.

Durée du marché ou délai d'exécution : à compter du 1er mars 2012 et jusqu'au 1er juin 2012.

Cautionnement et garanties exigés : cf. réglement de consultation.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : cf. réglement de consultation.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : cf. réglement de consultation.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : cf. réglement de consultation.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Capacité économique et financière - références requises : cf. réglement de consultation.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : cf. réglement de consultation.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Autres renseignements demandés :
- : l'ensemble des documents et renseignements à fournir par le candidat sont indiqués au réglement de consultation.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 15 novembre 2011, à 17 heures.

Autres renseignements :

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Dossier disponible sur la plateforme : http://www.e-marchespublics.com.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : par voie postale ou remise contre récépissé au siège de la communauté de communes de la grande vallée de la marne (place henri martin - 51160 ay), ou par voie électronique : http://www.e-marchespublics.com.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 5 octobre 2011.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Osmose ingenierie (maître d'oeuvre).
Correspondant : M. Richard caron 23 rue d'isly, 59100 Roubaix, tél. : 03-20-34-03-50, télécopieur : 03-20-34-03-59.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Communauté de communes de la grande vallée de la marne.
Correspondant : Mlle sabine lequeux place henri martin, 51160 Ay, tél. : 03-26-56-95-20, poste : 0326569527, télécopieur : 03-26-56-95-28, courriel : sabine.lequeux@ccgvm.com.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : http://www.e-marchespublics.com.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif 25 rue du lycée, 51000 Chalons-en-Champagne.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : selon les delais prevus par la loi.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 installations d'athlétisme.
Installations de chantier - travaux préalables et démontage - terrassements - réseaux - bordures et caniveaux - installations de la piste et des ateliers d'athlétisme - équipements sportifs d'athlétisme - équipements sportifs football - cheminements en enrobés - main courante et portail - traitement des abors - option 1 : cheminements en sol stabilisé - option 2 : équipements mobiles d'athlétisme - option 3 : équipements complémentaires d'athlétisme.
Lot(s) 2 installations d'éclairage sportif.
Câbles d'alimentation et armoires électriques - massifs bêton, mâts et projecteurs.

Mots déscripteurs
Câblage
Clôture
Eclairage public
Electricité
Terrassement
Terrain de sport
Voirie et réseaux divers

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR