Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 81  (Tarn) Date de parution : 22/11/2011 Date de péremption : 15/12/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 225A N° annonce (BOAMP) 54

Construction de quais et aire de lavage pour Trifyl à Gaillac 

0122-->
BOMP A/0225-54Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SEM 81.
Correspondant : M. directeur général délégué Le, le causse Espace d'entreprises, 81115 Castres, tél. : 05-63-73-50-20, télécopieur : 05-63-73-50-21, courriel : sem.81@sem81.com.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://sem81.com.

Objet du marché : construction de quais et aire de lavage.

Type de marché de travaux : exécution.

Lieu d'exécution : trifyl, 81600 Gaillac.

Code NUTS : FR627.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un seul lot.

Durée du marché ou délai d'exécution : 7 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 15 mars 2012.

Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5 % qui peut être remplacée par une garantie à première demande. Garantie à première demande pour garantir l'avance forfaitaire de 5 % dans les conditions prévues à l'article 87 du Code des Marchés Publics.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : par virement à 30 jours.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : s'il y a groupement d'entreprises il sera solidaire avec mandataire commun.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : conformité administrative, Compétences, références et moyens techniques et humains
seront éliminés les candidats dont la candidature est irrecevable au regard des dispositions légales et règlementaires et dont les capacités techniques et financières paraissent insuffisantes (contenu défini au règlement de consultation).

Capacité économique et financière - références requises : chiffres d'affaires des 3 dernières années.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : moyens matériels et humains pouvant être affectés au chantier, références de moins de 5 ans pour des travaux analogues, certificat de qualification professionnelle ou certificats de capacités.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ;
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus ;
- Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays ;
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Autres renseignements demandés :
- : dc1
Dc2
Un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat
attestation d'assurance responsabilité civile et responsabilité décennale en cours de validité.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix : 70 % ;
- valeur technique : 30 %.

Type de procédure : marché négocié.

Date limite de réception des offres : 15 décembre 2011, à 16 heures.

Date prévue pour l'envoi aux candidats sélectionnés de l'invitation à présenter une offre ou à participer au dialogue : 5 janvier 2012.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : HM2939CTRX.

Renseignements complémentaires : les modalités de remise des candidatures et des offres sont indiquées dans le réglement de la consultation.
Procédure adaptée avec négociation
pour la dématérialisation le dossier de consultation pourra être consulté sur www.sem81.com
Dans les 7 mois de délais d'exécution des travaux il y a 1 mois de préparation.
Les travaux sont décomposés en 1 tranche ferme (construction de 3 quais et aire de lavage) et une tranche conditionnelle (construction d'1 quai supplémentaire).
Option 1 - lot 1 - cuve de rétention
option 2 - lot 4 - détecteur automatique
option 3 - lot 6 - fourniture et pose de trappes hydrauliques
le Maître d'ouvrage négociera avec les 3 candidats ayant remis une offre la mieux placée.
Les offres+candidatures seront transmises par lettre recommandée avec avis de réception, ou remis contre récépissé au à la SEM 81 de Castres. L'enveloppe mentionnera "travaux trifyl gaillac - lOT ...........".
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : la consultation peut faire l'objet d'un référé dans les conditions de l'article 551-1 du code de justice administrative. Sur le fond, un recours peut être formé à l'encontre des décisions faisant grief, dans les 2 mois de leur publication ou de leur notification, notamment celles portant attribution du marché.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 17 novembre 2011.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : SEM 81.
Correspondant : M. directeur général délégué Le le Causse - espace d'entreprises, 81115 Castres Cedex, tél. : 05-63-73-50-20, télécopieur : 05-63-73-50-21, courriel : sem.81@sem81.com, adresse internet : http://sem81.com.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : GIRUS.
parc technologique du Canal - 2 rue Giotto - bât. 3, 31520 Ramonville-Saint-Agne, tél. : 05-34-50-46-07, télécopieur : 05-34-56-90-43, courriel : toulouse@girus.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : SEM 81.
Correspondant : M. directeur général délégué Le le Causse - espace d'entreprises, 81115 Castres Cedex, tél. : 05-63-73-50-20, télécopieur : 05-63-73-50-21, courriel : sem.81@sem81.com, adresse internet : http://sem81.com.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Multi Copy Services.
17 Bd Docteur Sicard, 81100 Castres, tél. : 05-63-62-71-39, télécopieur : 05-63-72-49-85, courriel : multicopy.services@free.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif rue Raymond IV, 31000 Toulouse.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : greffe du tribunal administratif de Toulouse.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot 1 - V R D.
Lot 2 - Gros oeuvre, démolition, CES.
Lot 3 - Charpente métallique, couverture, bardage.
Lot 4 - Lots techniques.
Lot 5 - Serrurerie, métallerie.
Lot 6 - Trémie, groupe hydraulique.

Mots déscripteurs
Bardage
Charpente
Couverture
Démolition
Equipement hydraulique
Gros oeuvre
Métallerie
Ouvrage hydraulique
Serrurerie
Tous corps d'état
Voirie et réseaux divers

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
29Machines et équipements
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR