Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 68  (Haut-Rhin) Date de parution : 23/09/2011 Date de péremption : 03/11/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): MAPA N° annonce (BOAMP) 217924

construction d'une station de distribution de carburants, d'une aire de lavage et des vrd associés à l'infrastructure vbci marché 1 à Colmar 

Avis de marché

Département de publication : 68
Annonce No 11-217924
Travaux

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
ESID de Metz.
 Correspondant : chef du Service Achats Infrastructure, caserne Ney 1 rue du Maréchal Lyautey Cs30001, 57044 Metz Cedex 01, tél. : (+33)3-55-74-80-51, télécopieur : (+33)3-55-74-80-29, courriel : usid-metz.marches@defense.gouv.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-publics.gouv.fr .

Objet du marché : 
construction d'une station de distribution de carburants, d'une aire de lavage et des VRD associés à l'infrastructure Vbci Marché 1.

Lieu d'exécution et de livraison: 
quartier Dio, 68000 Colmar.

Caractéristiques principales : 

marché no 1 : Terrassement / Gros œuvre / v.r.d.
- terrassement,
- voiries et réseaux divers, y compris études préliminaires,
- réalisation d'un bassin de rétention,
- réalisation d'un bâtiment technique,
- système de station de lavage à lances HP, buses automatiques et recyclage des eaux,
- réalisation d'une charpente et d'une couverture pour 7 travées

Refus des variantes
.

Durée du marché ou délai d'exécution : 
12 mois à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : 
néant.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
le régime financier applicable au marché est celui fixé aux articles 86 à 118 du CMP et est précisé dans le cahier des charges : prix révisables, avance sous conditions, pas de retenue de garantie, paiement d'acomptes et d'un solde par virement dans le délai maximum de 30 jours - financement sur ressources propres publiques Budget Ministère de la Défense et des anciens combattants.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : 
le marché sera conclu avec un opérateur économique unique ou avec un groupement conjoint d'opérateurs économiques.
Un même opérateur économique ne peut être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché.

Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés
.

Unité monétaire utilisée, l'euro
.

Critères d'attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - prix : 60 %;
     - valeur technique : 40 %.

Type de procédure : 
procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 
3 novembre 2011, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 
6 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 

Renseignements complémentaires : 
les candidatures seront examinées conformément aux dispositions de l'article 52 du CMP en tenant compte des capacités économiques, financières, techniques et professionnelles du candidat, mentionnées au règlement de consultation.
1)Situation juridique - références requises :
Le candidat présentera sa candidature au moyen des formulaires Dc1 et Dc2, accessibles gratuitement sur le site du ministère de l'économie des finances et de l'emploi (www.minefe.gouv.fr):
-Dc1 : lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants.
-Dc2 : déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.
2)Capacités économiques et financières / niveau minimum exigé
Chiffres d'affaire globaux des trois derniers exercices disponibles. Le chiffre d'affaire doit être adapté à l'opération concernée.
3) Capacités techniques et professionnelles / niveau minimum exigé
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
-Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années,
-Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,
-Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature en application du III de l'article 45 du code des marchés publics ou du I de l'article 17 du décret du 30 décembre 2005, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution du marché, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.
Qualification obligatoire : Certificat de qualification spécifique pour l'amiant non friable ( Qualibat 1512 Afaq Afnor "amiante non friable à risques particuliers"
4) Le délai d'exécution de l'ensemble des marchés est de 10 mois pour la phase 1 et de 2 mois pour la phase 2. Les deux phases sont séparés par une période d'attente (non définie). Une période de préparation de 3 mois est incluse dans le délai d'exécution.
5) Jugement des offres
A] Calcul note critère 1 (prix) sur 60 :
Note critère 1 = 60 x(meilleure offre/offre de la société)
La note pondérée " valeur technique " sera calculée selon la formule suivante :
40 X (note société / note maximale)
Note maximale = nombre de points maximum pouvant être attribués pour le mémoire technique (= 100 points) répartis en fonction des éléments suivants :
A)La documentation technico-commerciale des matériels mis en œuvre, en complément du tableau des marques (30 points maximum),
B)Les moyens humains (effectif, formation, etc.) et matériels affectés spécifiquement au chantier accompagné d'un calendrier d'exécution détaillé des travaux (40 points maximum),
C)Les moyens mis en œuvre par le titulaire pour garantir la santé et la sécurité du chantier (20 points maximum),
D)Les dispositions arrêtées par le titulaire pour assurer la propreté du chantier et la gestion des déchets (10 points maximum).
Note société = nombre de points obtenus par la société pour le mémoire technique.
Instance chargée des procédures de recours.
Tribunal administratif de STRASBOURG
31, avenue de la Paix
B.P. 1038f
67070 strasbourg Cedex (France)
Téléphone : 03.88.21.23.23.
télécopieur : 03.88.36.44.66.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels
:
Les entreprises peuvent retirer gratuitement le dossier de consultation à l'etablissement du service d'infrastructure de la défense de METZ, Service achats infrastructure - section Achats Investissement (8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16 heures sauf le vendredi à 15h30) ou le demander par courrier, par adresse électronique ou par télécopie. Le dossier de consultation est disponible sur le site www.marches-publics.gouv.fr. Désormais,Les Mapa de l'établissement du service d'infrastructure de la défense de Metz et de ses unités de soutien seront également publiés sur le site du moniteur on line (marchesonline.com).

Conditions de remise des offres ou des candidatures :

les offres devront être remises contre récépissé au service achats infrastructure/section achats investissement avant le 03 novembre 2011 à 16 heures. Si elles sont envoyées par voie postale, elles devront être adressées, par pli recommandé avec avis de réception postal à l'adresse de l'esid de Metz, et parvenir à destination avant ces mêmes date et heure limites.
L'Administration se prospose de recourir à une transmission électronique (voir condition dans le règlement de la consultatio).

Date d'envoi du présent avis à la publication : 
23 septembre 2011.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : 
Pmo de strasourg.
, tél. : (+33)3-90-23-36-29.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : 
.

 Correspondant : 
capitaine Najda, tél. : (+33)3-55-74-80-51.

Mots déscripteurs
Charpente
Couverture
Démolition
Ferronnerie
Gros oeuvre
Menuiserie
Peinture (travaux)
Revêtements de sols
Ventilation
Voirie et réseaux divers

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR