Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 91  (Essonne) Date de parution : 26/10/2011 Date de péremption : 18/11/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 208A N° annonce (BOAMP) 187

construction d'un terrain synthétique à Marcoussis 

1226-->
BOMP A/0208-187Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Marcoussis.
Correspondant : M. le maire, 5 rue Alfred Dubois, 91460 Marcoussis, tél. : 01-64-49-64-00, télécopieur : 01-69-01-18-53.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://marchespublics-marcoussis.omnikles.com.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : construction d'un terrain synthétique.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45212200.

Lieu d'exécution : ville de Marcoussis, 91460 Marcoussis.

Caractéristiques principales :
travaux de construction d'un terrain synthétique
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : marché de travaux composé de 3 lots. Délai maximum d'exécution des travaux : 3 mois et 15 jours dont 2 semaines de préparation.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : option 1 : éclairage du terrain de football engazonné option 2 : suppression du talus sous le pare-ballon et mise en place d'une clôture option 3 : mise en place d'une clôture et de portails pour la fermeture du parking option 4 : entretien du terrain synthétique pendant 1 an option 5 : réalisation d'un bassin de stockage de 180m3 option 6 : réalisation d'un bassin de stockage de 715 m3 option 7 : remplacement d'un trottoir en enrobé par un trottoir en Béton blanc balayé option 8 : réfection de la piste d'athlétisme.
Refus des variantes.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : à compter du 16 janvier 2012 et jusqu'au 30 avril 2012.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 16 janvier 2012.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : par virement administratif dans un délai global de paiement de 30 jours à compter de la date de réception des situations par le maître d'oeuvre.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : pour l'exécution du marché, le groupement devra être solidaire.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ;
- Echantillons, descriptions et/ou photographies des fournitures ;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre :
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus.

Autres renseignements demandés :
- : note méthodologique propre à l'opération : principales contraintes de l'opération; moyens humains et matériels affectés à l'opération; modes opératoires des principales taches ; planning prévisionnel des travaux avec les enchaînements ;
- : pour le lot 3, il est demandé des échantillons de revêtement et les documents mentionnés dans le CCTP.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 18 novembre 2011, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : MAR 2011-15.

Le présent marché a un caractère périodique : non.

Ce marché s'inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non.Conditions de remise des offres ou des candidatures : les offres seront transmises : - soit par plis en recommandé avec accusé réception à la Mairie de Marcoussis 5 rue Alfred Dubois 91460 MARCOUSSIS - soit remises l'accueil de la Mairie à l'adresse indiquée ci-dessus et aux horaires d'ouverture suivants : Lundi : 13h30 à 17h30 Mardi, Mercredi, Jeudi : 8h30 à 12 heures et 13h30 à 17 H 30 Vendredi : 8h30 à 12h et 13h30 à 17 H l'enveloppe devra indiquer l'objet de la consultation : "offre pour des travaux de construction d'un terrain synthétique " - ne pas ouvrir - remettre au service juridique - soit sous forme dématérialisée : sous version électronique sur la plateforme Omniklés dont l'adresse est :https://marchespublics-marcoussis.omnikles.com.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 21 octobre 2011.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : BATT - maître d'oeuvre.
Correspondant : m. Conqui, tél. : 01-60-92-16-94.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Ville de Marcoussis.
Correspondant : m. Rey, tél. : 01-64-49-55-68, courriel : sports@marcoussis.fr.

Instance chargée des procédures de recours : TA de Versailles 56 avenue de Saint-Cloud, 78000 Versailles, tél. : 01-39-20-54-00, courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr, adresse internet : http://versailles.tribunal-administratif.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : TA de Versailles 56 avenue de Saint-Clous, 78000 Versailles, tél. : 01-39-20-54-00, courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr, adresse internet : http://versailles.tribunal-administratif.fr.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 vrd / clôture.
vrd / clôture.
Lot(s) 2 eclairage.
Eclairage.
Lot(s) 3 revêtement synthétique et équipements sportifs.
Revêtement synthétique et équipements sportifs.

Mots déscripteurs
Clôture
Electricité
Equipement sportif
Terrain de sport
Voirie et réseaux divers

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
36Meubles et produits des industries diverses
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR