Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Demande d'information Retrouvez-nous sur

Connexion

Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *
-->

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 95  (Val-d'Oise) Date de parution : 05/10/2011 Date de péremption : 26/10/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 193A N° annonce (BOAMP) 146

création de 4 logements et d'une salle communale dans un bâtiment existant - 36 bis, rue du parc et 2 sente de la carrière - saint cyr en arthies 

1205-->
BOMP A/0193-146Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Val d'Oise Habitat.
Correspondant : Mme BOUTTIER Céline, Responsable des Marchés, rue des Chateaux Saint Sylvère B.P. 10031, 95001 Cergy Pontoise, tél. : 01-34-41-64-83, télécopieur : 01-34-41-64-86, courriel : c.chaumulot@valdoisehabitat.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Logement et développement collectif.

Objet du marché : création de 4 logements et d'une salle communale dans un bâtiment existant - 36 bis, rue du Parc et 2 Sente de la Carrière - 95510 Saint Cyr en Arthies Compte tenu de la nature des travaux, et de leur localisation, l'opération s'adresse à une entreprise générale.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45453100.

Lieu d'exécution .
Code NUTS : FR108.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : non.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 2 janvier 2012.

Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie dans les conditions définies dans le CCAP.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : délai de paiement : 30 jours. Paiement mensuel. Prix révisables. Possibilité d'avance forfaitaire. Budget de l'office - subventions.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : forme solidaire souhaitée.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : capacité professionnelle, technique et financière.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Autres renseignements demandés :
- : certificat de qualification : la preuve peut être apportée par tout moyen.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- valeur technique : 55 % ;
- prix : 45 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 26 octobre 2011, à 17 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : St Cyr.

Renseignements complémentaires : délai d'exécution : 8 mois à compter de l'ordre de service, compris préparation de chantier de 1 mois, et congés payés et hors intempéries.
Dce remis gratuitement sur demande : par courrier, télécopieur au 01.34.41.64.86 ou téléchargé sur : www.achatpublic.com.
Rens. Adm : 01.34.41.64.83 Mme Bouttier, tech : 09.51.35.11.36 Mme SIBUE, l'architecte.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 30 septembre 2011.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Val d'Oise Habitat.
rue des Chateaux Saint Sylvère, 95001 Cergy Pontoise, adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011_L_Q7f_hPNx.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Pontoise 2 bd de l'hautil, 95000 Cergy.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : délais et procédures définis par le code des Marchés Publics et le Code de Justice Administrative (Art. L 551-1 et suiv, et R 421-2 et 3 Cja).

Mots déscripteurs
Tous corps d'état

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR