Contact Inscription gratuite Demande d'information
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 60  (Oise) Date de parution : 29/04/2011 Date de péremption : 19/05/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 84A N° annonce (BOAMP) 55

Création d'une crèche muti accueil au parc de bayser à Compiègne 

0629-->
BOMP A/0084-55Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Compiègne.
Correspondant : service Partagé Marchés Publics, place de l'hôtel de ville B.P. 30009, 60321 Compiègne Cedex, tél. : 03-44-37-31-14, télécopieur : 03-44-37-31-19.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://marches.agglo-compiegne.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : création d'une crèche muti accueil au Parc de Bayser à Compiègne.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45262522
Objets supplémentaires : 45330000, 45315300, 45442100, 39141000.

Lieu d'exécution .
Code NUTS : FR222.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
afin de répondre aux demandes croissantes des familles compiègnoises en matière de garde des enfants, la Ville de Compiègne a décidé de créer une nouvelle structure collective dédiée à la petite enfance. Les locaux choisis se situe à l'abbaye De Bayser qui abrite actuellement une crèche familiale.
La création de cette unité multi accueil se fera par une réhabilitation du rez de chaussée du bâtiment actuel. A l'étage des locaux pour l'usage du personnel seront aménagés.
La crèche collective est conçue pour ue capacité de trente berceaux s'édifiant sur une surface utile totale de 269 m2
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : voir détail lots.

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 4 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1er septembre 2011.

Cautionnement et garanties exigés : exigence d'une retenue de garantie de 5 %, qui peut être remplacé par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire. Garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire couvrant 100,000 % du montant de l'avance qui peut être demandée.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le projet est entièrement financé par un budget principal de la collectivité. Articles 86 à 111 du Code des marchés publics français
Caractéristiques des prix : Prix forfaitaire. Modalités de variation des prix : Actualisation. Une avance de 5 % sera accordée dans les conditions prévues au contrat. Modalités de règlement des comptes : selon les modalités du C.C.A.G.-Travaux. Et le CCAP. Le délai global de paiement est de 30 jours.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune forme de groupement imposée à l'attributaire.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : l'exécution du marché est soumis a une clause sociale d'insertion par l'activité économique. Les modalités de mise en oeuvre sont décrites dans le RC, l'acte d'engagement et le CCAP.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : compétences professionnelles - garanties et capacités techniques et financières.

Situation juridique - références requises : copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP ;
NOTI 2 (ancien DC 7) ou documents équivalents en cas de candidat étranger (état annuel des certificats reçus)
Attestations ou certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail ;
Lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants
Déclaration du candidat (ou équivalent).

Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;
Certificat(S) de qualité ou de capacité délivré(s) par des organismes indépendants ou moyens de preuve équivalents, notamment certificats de qualifications professionnelles ou de conformité à des spécifications techniques,
Déclaration concernant le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 323-1 du Code du Travail
Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature, production pour chacun d'eux des mêmes documents qui sont exigés du candidat pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières et production d'un engagement écrit de chacun de ces opérateurs justifiant que le candidat dispose de leurs capacités pour l'exécution du marché
DC 1 (lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants)
DC 2 (déclaration du candidat)
Si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédigés en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat ;
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- valeur technique : 55 % ;
- prix des prestations : 45 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 19 mai 2011, à 10 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires : les modalités d'évaluation des offres sont fixées au règlement de consultation.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Le dossier de consultation est remis gratuitement aux candidats qui en font la demande.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : les offres peuvent être transmises par lettre recommandée avec avis de réception ou déposées contre récépissé.
Les candidats sont autorisés à transmettre, par voie électronique, leurs plis à l'adresse suivante : https://marches.agglo-compiegne.fr. Les modalités et conditions de remise des offres sont fixées au règlement de consultation.
Les candidats peuvent ègalement télécharger le dossier de consultation sur le même site web que celui destiné à la remise des offres

Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 avril 2011.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Ville de Compiègne
Direction Générale des Services Techniques.
Correspondant : service Partagé Marchés Publics place de l'hôtel de ville B.P. 30009, 60321 Compiegne Cedex.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Ville de Compiègne.
Correspondant : bureau d'études Bâtiment- M. MAHDAVI place de l'hôtel de ville B.P. 30009, tél. : 03-44-40-72-94.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Agglomération de la Région de Compiègne.
Correspondant : service Partagé Marchés Publics place de l'hôtel de ville B.P. 10007, 60321 Compiegne Cedex, tél. : 03-44-37-31-14, télécopieur : 03-44-37-31-19.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Agglomération de la Région de Compiègne.
mêmes coordonnées que pour les renseignements administratifs.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Amiens 14, rue Lemerchier, 80000 Amiens, tél. : 03-22-33-61-70, courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr, télécopieur : 03-22-33-61-71, adresse internet : http://www.ta-amiens.juradm.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif d'Amiens 14, rue Lemerchier, 80000 Amiens, tél. : 03-22-33-61-70, courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr, télécopieur : 03-22-33-61-71, adresse internet : http://www.ta-amiens.juradm.fr.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 gros oeuvre étendu - terrassement - vRD.
Travaux de maçonnerie dans le cadre d'une réhabiilitation d'un bâtiment.

Informations complémentaires : etendue ou quantité : 1 installation de base de vie - implantation chantier - mise en place des alimentations en énergies - dépose caniveaux et pavés 130 ml - nivellement et terrassement 200 m2 - fourniture et mise en place pavés 60 m2 - construction rampe en BA 15 m2 - création ouverture dans murs - démolition cloisons 110 m2 - fourniture et pose faience 120 m2.

C.P.V. - Objet principal : 45262522
Objets supplémentaires : 45110000, 45233300.
Lot(s) 2 cloison doublages - menuiseries Intérieures Bois.
Travaux d'isolation et de cloisonnement.

Informations complémentaires : etendue ou quantité : Fourniture et pose cloison de grande hauteur isophonique 80 m2 - installation blocs portes 9 unités - réalisation d'un ensemble de menuiseries et portes vitrées - montage de châssis vitrés 12 unités - installation faux plafonds destinés au lieux du réchauffage alimentaire 150 m2 - installation plafond coupe feux 1 heure 9 m2 - habillage bois des radiateurs 2 unités.

C.P.V. - Objet principal : 45320000.
Lot(s) 3 plomberie - sanitaires -VMC.
Réadaptation et extension du réseau sanitaire.

Informations complémentaires : etendue ou quantité : Réadaptation du réseau Eau Chaude/Eau Froide - dépose d'appareils sanitaires et installation divers blocs sanitaires 8 unités - ensemble d'appareils destinés à la production d'eau chaude 5 unités - raccordement sur réseau existant - fourniture de divers accessoires sanitaires (distributeurs) 19 unités - mise en place dispositifs ventilation mécanique contrôlé 4 unités.

C.P.V. - Objet principal : 45330000
Objets supplémentaires : 45331210.
Lot(s) 4 électricité.
Mise aux normes réseau existant et extension.

Informations complémentaires : etendue ou quantité : Configuration de la distribution de l'éclairage des réseaux annexes : téléphone, fibre optique, alarmes - fourniture et pose appareillage, tableaux divers.

C.P.V. - Objet principal : 45315300.
Lot(s) 5 peinture - sols souples.
Travaux de peinturage et de revêtement de sols.

Informations complémentaires : etendue ou quantité : Enlèvement des revêtements existants 100 m2 - peinturage des plafonds 300 m2 - installation toile de verre peinte 700 m2 - peinturage boiseries 14 unités Pose revêtement sol souple 50 m2 - raccord sols 25 m2 - mise en place enduit 100 m2 - installation Linoléum 75 m2 - fixation barre de seuil 10 unités.

C.P.V. - Objet principal : 45442100
Objets supplémentaires : 45432111.
Lot(s) 6 mobilier - équipement Office de réchauffage.
Fourniture et pose de matériels destinés au réchauffage de repas.

Informations complémentaires : etendue ou quantité : Fourniture et installation équipements divers : armoire réfrigérée, four, meuble inox de rangement, plonge, laves vaisselles, laves linge, laves mains, sèche linges et étagères murales.

C.P.V. - Objet principal : 39141000.
Lot(s) 7 mobilier - équipement locaux pour personnels.
Fourniture et installation de matériel de bureau et salle de repos.

Informations complémentaires : etendue ou quantité : Fourniture et pose d'équipements de rangement ou de service : vestiaires, placards, armoires, chaises, tables.

C.P.V. - Objet principal : 39150000.

Mots déscripteurs
Cloison, faux plafond
Electricité
Gros oeuvre
Matériel de bureau
Menuiserie
Mobilier
Peinture (travaux)
Plomberie
Revêtements de sols
Sanitaire
Terrassement
Ventilation
Voirie et réseaux divers

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
36Meubles et produits des industries diverses
45Travaux de construction
 
    


SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR