Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 91  (Essonne) Date de parution : 04/10/2011 Date de péremption : 28/10/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 192A N° annonce (BOAMP) 81

création d'un nouveau sol soprtif sur l'existant du gymnase à Ballainvilliers 

1204-->
BOMP A/0192-81Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Ballainvilliers.
Correspondant : Mme le maire, 3 rue du Petit Ballainvilliers, 91160 Ballainvilliers, tél. : 01-64-48-83-34, télécopieur : 01-64-48-09-87, adresse internet : http://www.mairie-ballainvilliers.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.achatpublic.com.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : création d'un nouveau sol soprtif sur l'existant du gymnase de Ballainvilliers.

Type de marché de travaux : exécution.

Lieu d'exécution : gymnase, 91160 Ballainvilliers.

Code NUTS : FR104.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :

Réalisation d'un revêtement de sol sportif intérieur à haute résistance, notamment pour la pratique du roller, de l'accueil du public lors de manifestations communales.

Les travaux seront réalisés selon les règles de l'art, les textes en vigueur et normes françaises (Nf) relatives aux :
- supports de revêtements des sols sportifs ;
- revêtements de sols sportifs intérieurs ;
- règlement de certification de la marque NF 192 " Sols sportifs intérieurs " ou équivalent ;
- règlements sanitaires ;
- normes de sécurité et d'hygiène ;
- règles de sécurité en cas d'incendie
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Le présent avis correspond à un avis périodique constituant une mise en concurrence.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : à compter du 19 décembre 2011 et jusqu'au 8 janvier 2012.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 19 décembre 2011.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le mode de règlement est le virement avec le mandatement. Le délai global de paiement est de 30 jours et suivant la réglementation ultérieure. Le point de départ du délai global de paiement est la date de réception de la facture par la Commune suite à la prestation effectuée.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures .

Les justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
- lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants (Dc1) ;
- si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés ;
- le ou les renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat ;
- déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- déclaration sur l'honneur que le candidat ne fait pas l'objet d'interdiction de concourir ;
- liste de référence de prestations équivalentes réalisées au cours des trois dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé (Dc2) ;
- déclaration sur l'honneur dûment datée et signée par le candidat pour justifier en application des articles 43, 44, 45 et 46 du CMP ;
- qu'il est en règle au regard de ses obligations fiscales et sociales ;
- qu'il n'est pas en état de liquidation judiciaire, de faillite personnelle, de redressement judiciaire (articles L 620-1 et L. 625-2 du code de commerce) ou d'une procédure équivalente régie par un droit étranger, sauf à justifier d'une habilitation à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché ;
- qu'il n'a pas fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues au (code pénal, code général des impôts (article 1741), code du travail (articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3, si condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire) ;
- preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix de l'offre : 60 % ;
- valeur technique de l'offre : 30 % ;
- méthodologie d'exécution : 10 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 28 octobre 2011, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 2011-TVXBAT-002.

Renseignements complémentaires : pour tous renseignements complémentaires, contacter : Philippe ATTAL, Directeur des services techniques au 01 64 48 43 61 ou à l'adresse suivante, philippe.attal@mairie-ballainvilliers.fr.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Le Dossier de Consultation des Entreprises est remis gratuitement à chaque candidat en faisant la demande, par voie postale ou sur présentation d'un courrier de l'entreprise.
Il est à retirer à l'adresse suivante :
Mairie de BALLAINVILLIERS
Direction des Services Techniques
3, rue du Petit Ballainvilliers
91160 BALLAINVILLIERS
Ou par voie électronique en suivant les modalités définies sur le site Internet de la Commune : www.mairie-ballainvilliers.fr.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : les offres seront remises sous pli cacheté.
L'enveloppe extérieure portant l'adresse suivante :
Mme le maire de la Commune de Ballainvilliers
Direction des Services Techniques
3, rue du Petit Ballainvilliers
91160 BALLAINVILLIERS
Et la mention :
ville de ballainvilliers
Marché de travaux
Gymnase du centre sportif de Ballainvilliers
Création d'un nouveau sol sportif sur l'existant
" ne pas ouvrir "

Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 septembre 2011.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Versailles 56 avenue de Saint Cloud, 78011 Versailles, tél. : 01-39-20-54-00, courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr, télécopieur : 01-39-20-54-87, adresse internet : http://www.ta-versailles.juradm.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Versailles 56 avenue de Saint Cloud, 78011 Versailles, tél. : 01-39-20-54-00, courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr, télécopieur : 01-39-20-54-87, adresse internet : http://www.ta-versailles.juradm.fr.

Mots déscripteurs
Revêtements de sols
Aire de jeux

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR