Contact Inscription gratuite
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 02  (Aisne) Date de parution : 12/10/2011 Date de péremption : 03/11/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 198A N° annonce (BOAMP) 1

Création d'un stockage " stratégique " de sel de déneigement et fourniture et mise en place de murs préfabriqués " auto-stables " pour le compte du conseil général à Laon 

1212-->
BOMP A/0198-1

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : conseil général de l'Aisne.
Correspondant : M. le président, rue Paul Doumer, 02000 Laon.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet du marché : création d'un stockage " stratégique " de sel de déneigement - fourniture et mise en place de murs préfabriqués " auto-stables ".

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45223821.

Caractéristiques principales :
l'examen des offres se fera en 2 phases :
- validité des offres au vu du mémoire descriptif
- jugement des offres au vu du critère prix.
le délai d'exécution des travaux envisagé est de un (1) mois à compter de la date fixée par l'ordre de service
Refus des variantes.

Prestations divisées en lots : non.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le financement se fera sur des crédits départementaux et le paiement sera effectué par mandat administratif. Délai de paiement à 30 jours. Prix actualisables.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : - entreprise ou entreprise générale
- groupement solidaire.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Autres renseignements demandés :
- : dc1 (lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants) ;
- : dc2 (déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement) ;
- : moyens et capacités du candidat.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction du critère unique du prix le plus bas

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 3 novembre 2011, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 1120DVD0U00031.

Renseignements complémentaires : lors d'une demande par courrier, le candidat devra indiquer sur l'enveloppe "demande de dossier pour la fourniture et la mise en place de murs préfabriqués auto-stables".

Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 octobre 2011.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Service Ing et grands travaux.
2 avenue Brimbeuf, 02000 Laon.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Service de l' Entretien et de l' Exploitation.
Correspondant : M. Herranz Juan, Chef de Service 2 avenue Brimbeuf, 02000 Laon, tél. : 03-23-24-61-58, télécopieur : 03-23-24-68-82, courriel : jherranz@cg02.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Service Ing et grands travaux.
Correspondant : Mme Guillaume Marie Claude 2 avenue Brimbeuf, 02000 Laon, tél. : 03-23-24-68-74, télécopieur : 03-23-24-60-91, courriel : dvd.ingenierie.grands.travaux.pole.administratif@cg02.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Service Ing et grands travaux.
Correspondant : Mme Guillaume Marie Claude 2 avenue Brimbeuf, 02000 Laon, tél. : 03-23-24-68-74, télécopieur : 03-23-24-60-91, courriel : dvd.ingenierie.grands.travaux.pole.administratif@cg02.fr, adresse internet : http://www.aisne.com.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif d'amiens 14, rue Lemerchier Cedex 1, 80011 Amiens, tél. : 03-22-33-61-70, courriel : ta-amiens@wanadoo.fr, télécopieur : 03-22-33-61-71.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif d'amiens 14, rue Lemerchier Cedex 1, 80011 Amiens, tél. : 03-22-33-61-70, courriel : ta-amiens@wanadoo.fr, télécopieur : 03-22-33-61-71.

Mots déscripteurs
Bâtiments modulaires
Réservoir

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR