Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 93  (Seine-Saint-Denis) Date de parution : 01/10/2011 Date de péremption : 28/10/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 191A N° annonce (BOAMP) 118

déconstruction d'un bâtiment à ossature bois sur structure béton, massifs d'ancrages et semelles filantes, fourniture et pose d'un ensemble bloc porte en aluminium, au Pré St Gervais 

1201-->
BOMP A/0191-118Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MEEDDM.
Correspondant : M. Lautric José, Chargé d'opérations, 21-23 rue miollis 21-23 rue miollis, 75732 Paris Cedex 15, tél. : 01-46-76-88-23, télécopieur : 01-46-76-89-01, courriel : jose.lautric@developpement-durable.gouv.fr, adresse internet : http://www.developpement-durable.gouv.fr/.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.marches-publics.gouv.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Environnement.

Objet du marché : la présente consultation concerne un marché de travaux en vue de: 1.la déconstruction d'un bâtiment à ossature bois sur structure béton, massifs d'ancrages et semelles filantes. 2.la fourniture et la pose d'un ensemble bloc porte en aluminium.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45111100.

Lieu d'exécution : 65 avenue Faidherbe, 93315 Pré-Saint-Gervais.

Code NUTS : FR1.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
déconstruction
Elle concerne un bâtiment d'une surface au sol de 70m2 sur 1 seul niveau, bâtiment adossé à un immeuble en béton. L'infrastructure est constituée de semelles en béton ancrée hors gel. La structure est faite de bois avec des menuiseries en acier. La couverture est faite en partie d'ardoises et d'un complexe d'étanchéité-isolation pour toiture terrasses.
pose d'un bloc porte
fourniture et pose d'une porte en aluminium semi-vitrée sur voile béton afin de restituer le clos du bâtiment en béton.
Marché unique
Refus des variantes.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 2 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1er janvier 2012.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le financement est assuré par l'etat. Les paiements seront effectués par acomptes, conformément aux articles 91 et 92 du Code des Marchés Publics, et réglés selon les dispositions de la comptabilité publique en vigueur.
Le délai global de paiement est fixé à 30 jours, à compter de la réception du projet de décompte par le maître d'oeuvre.
Le prix sera global et forfaitaire, pour l'ensemble de la mission (article18 du Code des Marchés Publics).
Le prix est ferme et actualisable, (article 18 du Code des Marchés Publics). Les modalités de variation des prix sont fixées à l'article 3-3 du Cahier des Clauses Particulières (Ccp) de la présente consultation.
L'avance n'est pas accordée au titre du présent marché.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le marché sera conclu avec un prestataire unique ou des prestataires groupés solidaires.
Chaque candidat ne pourra remettre, pour la présente consultation, qu'une seule candidature en agissant en qualité soit de candidat individuel, soit de membre d'un groupement.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : l' offre économiquement la plus avantageuse sera retenue conformément aux critères d'attribution pondérés suivants:
1.le prix de la prestation (50 %)
2.la valeur technique de l'offre (50 %)
la valeur technique portera notamment sur la méthode de travail, la gestion des déchets, les moyens humains et matériels affectés aux travaux, les références présentées et les fiches produits.
Les informations (précision, cohérence), ainsi que les moyens mis en oeuvre sont déterminants.

Situation juridique - références requises : le marché sera conclu avec un prestataire unique ou des prestataires groupés solidaires.
Chaque candidat ne pourra remettre, pour la présente consultation, qu'une seule candidature en agissant en qualité soit de candidat individuel, soit de membre d'un groupement.

Capacité économique et financière - références requises : se référer au Règlement de la Consultation.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : se référer au Règlement de la Consultation.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).

Autres renseignements demandés :
- : se référer à l'article 4 de règlement de la consultation.

Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier : non.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 28 octobre 2011, à 16 h 30.

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : MAPA_11-018_PACPAC.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 28 septembre 2011.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Direction régionale et interdépartementale de l'Équipement et de l'Aménagement d'Île-de-France (DRIEA-IF).
Correspondant : M. Lautric Jose service Bâtiment Durable et Eco-Construction - conduite de projets (Antenne de Créteil) 2-4-6, rue Olof Palme 3 ème étage, 94046 Creteil Cedex, tél. : 01-46-76-88-23, poste : 8823, télécopieur : 01-46-76-89-01, courriel : jose.lautric@developpement-durable.gouv.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris tribunal administratif de Paris
7 rue de Jouy
75 181 Paris Cedex 04, 75181 Paris Cedex 04, tél. : 01-44-59-44-00, télécopieur : 01-44-59-46-46.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : greffe du Tribunal administratif de Paris tribunal administratif de Paris
7 rue de Jouy
75 181 Paris Cedex 04, 75181 Paris Cedex 04.

Mots déscripteurs
Démolition

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR