Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 76  (Seine-Maritime) Date de parution : 26/10/2011 Date de péremption : 09/11/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 208A N° annonce (BOAMP) 151

désamiantage et déconstruction du collège mont-vallot à elbeuf sur à Rouen 

1226-->
BOMP A/0208-151Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : conseil général de la Seine-Maritime.
Correspondant : dembowiak Béatrice, direction des collèges service administratif et financier cellule d'appel d'offres, 76101 Rouen Cedex1, télécopieur : 02-35-15-60-25, adresse internet : http://www.seinemaritime.net.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.mpe276.fr.

Objet du marché : désamiantage et déconstruction du Collège Mont-Vallot à Elbeuf sur Seine - affaire 11s0382 Type de procédure : procédure adaptée en application de l'article 28 du code des marchés publics, faisant duite à une procédure infructueuse.

Type de marché de travaux : exécution.

Caractéristiques principales :
il est prévu une décomposition en tranches. Tranche 1 ferme : collège, Tranche 2 conditionnelle: logements
Refus des variantes.

Prestations divisées en lots : non.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : 1 - présence effective des pièces demandées au stade de la candidature ; 2- garanties professionnelles techniques et financières adaptées à l'objet du marché.

Situation juridique - références requises : la copie du ou des jugements prononcés si la société est en redressement judiciaire et l'autorisation de poursuivre ses activités.
- une déclaration sur l'honneur datée et signée que le candidat ne fait pas l'objet d'une interdiction de concourir.

Capacité économique et financière - références requises : - déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : - présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent si ils ont été effectué selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous (par ordre de priorité décroissant) :
- le prix des prestations (coefficient 8) ;
- la valeur technique de la prestation (coefficient 2).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 9 novembre 2011, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 11S0382.

Renseignements complémentaires .

Les sous critères de jugement des offres sont:
- le mémoire technique composé de (6 points) au vu de ;
- l'organisation du candidat pour assurer l'exécution du marché (3 points) ;
- des moyens matériels et humains mis en oeuvre pour assurer une sécurité optimale du chantier et limiter les nuisances en particulier sonores et d'empoussièrement des abords immédiats (3 points)

-Le planning prévisionnel détaillé de réalisation (4 points)

Le marché prend effet à compter de sa notification et prendra fin 6 mois après la réception sans réserves pour le collège (tranche 1) si les travaux des logements (tranche 2) ne sont pas affermis. Si la tranche 2 est affermie, le marché prend fin à la réception sans réserve de la tranche 2.

Le délai d'exécution est fixé à six mois pour le collège (tranche 1) et deux mois pour les logements (tranche 2) à compter de l'ordre de service de démarrage, y compris préparation de chantier. Il ne peut en aucun cas être changé par l'entreprise.

Les candidats sont informés que la Personne Publique se réserve la possibilité de négocier avec chacun d'entre eux.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Le dossier de consultation peut être demandé par télécopieur au 02 35 15 60 25 ou par courrier à la Direction des Collèges - service administratif et Financier - cellule d'appels d'offres, Quai Jean Moulin, 76101 ROUEN Cedex 01. Il peut également être remis en mains propres contre récépissé du lundi au vendredi de 9 heures à 11h30 et de 14 heures à 16 heures à la Direction des Collèges - cellule d'appels d'offres 65 avenue de Bretagne - immeuble Montmorency II - 5ème étage - 76101 ROUEN
Nom du correspondant : Béatrice DEMBOWIAK.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : l'adresse électronique pour le téléchargement du dossier de consultation et la réception des offres est la suivante : http://www.mpe276.fr.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 octobre 2011.

Mots déscripteurs
Amiante
Démolition

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR