Contact Inscription gratuite 01 49 36 46 20
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 02  (Aisne) Date de parution : 18/05/2011 Date de péremption : 15/06/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 97A N° annonce (BOAMP) 5

dialogue compétitif relatif à la réhabilitation et modernisation de 49 ascenseurs du patrimoine de l'habitat saint-quentinois à Saint Quentin 

0718-->
BOMP A/0097-5Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Habitat Saint-Quentinois.
Correspondant : M. Renard Robert, directeur général, 142 boulevard Gambetta, 02100 Saint-Quentin, tél. : 03-23-06-11-29, télécopieur : 03-23-67-10-52, courriel : marches.publics@habitatsaintquentinois.fr.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Logement et développement collectif.

Objet du marché : dialogue compétitif relatif à la réhabilitation et modernisation de 49 ascenseurs du patrimoine de l'habitat SAINT-QUENTINOIS.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45313100
Objets supplémentaires : 42419510.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
la présente consultation porte sur la réhabilitation et la modernisation de 49 ascenseurs du patrimoine de l'habitat SAINT-QUENTINOIS comprenant selon les cas la mise en conformité à la loi SAE (échéances 2013 et 2018), la rénovation et le remplacement de certains appareils suivant le programme fonctionnel
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : il s'agit d'un marché de travaux dont la durée d'exécution est prévue en une seule tranche sur deux ans.
La procédure peut se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter pendant la phase de dialogue en appliquant les critères de sélection des offres indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence ainsi que dans le présent règlement de consultation.

Estimation de la valeur (H.T.) : 3 000 000 EUR.

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : non.

Cautionnement et garanties exigés : garantie à 1ère demande couvrant 100 % de l'avance.
Retenue de garantie de 5 % ou garantie à première demande.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le délai global de paiement des sommes dues au titre du marché sera de 30 jours.
Les prestations, objet du marché, seront financées par fonds propres ou emprunts.
Le bénéfice de l'avance mentionnée à l'article 87 I et II du Code des Marchés Publics est prévu, lorsque le marché dépasse 50 000 EUR (H.T.) et le délai d'exécution supérieure à deux mois.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le marché sera attribué soit à un prestataire unique, soit à un groupement de prestataires. Les candidats sont informés que, dans ce cas, le groupement auquel serait attribué le marché sera contraint de prendre la forme d'un groupement solidaire.
Les candidats ne sont pas autorisés à présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidat individuel ou de membre d'un ou plusieurs groupements.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Situation juridique - références requises .

Capacité juridique
- la lettre de candidature (Formulaire Dc1) jointe au réglement de consultation ;
- pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat au stade de la passation du marché ;
- si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ;
- le formulaire Dc2 joint au réglement de consultation.

Capacité économique et financière - références requises : le candidat fournira les preuves de sa capacité économique et financière à exécuter le marché en produisant :
-Le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux auxquels se réfère le marché, réalisés au cours des trois derniers exercices.
Si l'entreprise est de création récente, une déclaration appropriée de banques.
Tout autre document permettant au candidat de faire la preuve de sa capacité financière, si celui-ci est objectivement dans l'impossibilité de produire le ou les documents mentionnés ci-dessus pour justifier de cette capacité.
- les attestations d'assurance responsabilité civile professionnelle ainsi que décennale en cours de validité précisant l'étendue des garanties.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises .

Le candidat fournira la preuve de sa capacité technique à exécuter le marché en produisant :
- la liste des travaux en cours d'exécution ou exécutés au cours des trois dernières années et en indiquant le montant, la date et le bénéficiaire ;
- a défaut, si le candidat est une entreprise de création récente, il produira les titres d'études et/ou l'expérience professionnelle du ou des responsables et des exécutants ;
- les certificats de qualification professionnelle (OPQCB - Qualibat - ou équivalent propre à chaque profession). La preuve de la capacité peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate ;
- une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- en plus des documents listés ci-dessus, le candidat aura la possibilité de produire tout autre document lui permettant de faire la preuve de ses capacités professionnelles et techniques.

Nombre minimal de candidats admis à présenter une offre : 3.

Nombre maximal de candidats admis à présenter une offre : 4.

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : la sélection des candidatures s'effectuera au regard des critères suivants :
Garanties et capacités techniques, financières et humains.références professionnelles des candidats notamment dans le domaine de la réhabilitation et de la rénovation des ascenseurs.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- présentation descriptive et qualitative de l'offre par rapport au programme fonctionnel : 20 % ;
- engagement du candidat sur le délai des travaux par ascenseur et sur le délai global : 20 % ;
- prix de l'offre : 20 % ;
- gestion et conduite des travaux en site occupé : 20 % ;
- cout global des installations : 20 %.

Type de procédure : dialogue compétitif.

Date limite de réception des candidatures : 15 juin 2011, à 16 h 30.

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Récompenses et jury :

Nombre et valeur des primes qui seront attribuées : une prime forfaitaire d'un montant de 10 000 euro(s) (H.T.) sera versée aux candidats dont l'offre finale n'a pas été retenue.
Cependant, il est expressément précisé que la Commission d'appel d'offres se réserve le droit de réduire le montant de cette prime si l'offre ne s'avère pas suffisamment détaillée ou précise pour être analysée et comparée aux offres des autres candidats.

Renseignements complémentaires .

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires d'ordre administratif : Mme DELIENNE Tél. 03 23 06 11 29.

Concernant les renseignements d'ordre technique, les demandes devront être adressées par écrit au siège de l'office. télécopieur 03 23 6710 52.

Remise gratuite du réglement de consultation.

Celui-Ci pourra être retiré :
- sur le site www.marches-securises.fr (Toute difficulté rencontrée sur le site Interbat appeler le 08 25 74 57 46) ;
- au siège d'habitat Saint-Quentinois sur présentation d'une demande écrite ;
- ou être envoyé par voie postale après réception d'une demande écrite.

Modalités de remise des candidatures

Les candidatures seront :
- soit déposées contre récépissé ;
- soit envoyées en recommandé avec avis de réception ;
- soit remises par un service de messagerie spécialisée (Chronopost ou livreur.) ;
- soit remises par voie électronique à l'adresse suivante : www.marches-securises.fr : sélectionner le département 02 - rechercher la consultation concernée- sélectionner l'onglet " déposer une offre ".

Date d'envoi du présent avis à la publication : 12 mai 2011.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Amiens 14, rue Lemerchier, 80011 Amiens Cedex 1, tél. : 03-22-33-61-70, courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr, télécopieur : 03-22-33-61-71.

Mots déscripteurs
Ascenseur

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR