Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 44  (Loire-Atlantique) Date de parution : 27/10/2011 Date de péremption : 21/11/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): MAPA N° annonce (BOAMP) 246338

divers travaux immobiliers de renouvellement et d'amélioration à Nantes 

Avis de marché

Département de publication : 44
Annonce No 11-246338
Travaux

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
Cour d'appel de Rennes - SAR.
 Correspondant : tribunal de grande instance de Nantes, quai François Mitterrand, 44921 Nantes Cedex 9.

Objet du marché : 
divers travaux immobiliers de renouvellement et d'amélioration.

Lieu d'exécution : 
nantes, 44921 Nantes.

Caractéristiques principales : 

Des variantes seront-elles prises en compte:
oui.
Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 
.
à compter du 21 novembre 2011 et jusqu'au 31 décembre 2011.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
budget de l'etat, ministère de la Justice, fonctionnement des juridictions, imputations 0 166 60 02 31. Modalités de paiement : article 98 et suivants du code des marchés publics et décret 2002-232 du 21/02/2002 relatif au délai maximum de paiement dans les marchés publics ; comptable assignataire des paiements : TPG d'ile et Vilaine (35).

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : 
solidaire.

Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés
.

Unité monétaire utilisée, l'euro
.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 


Autres renseignements demandés : 

     - Autres renseignements demandés : le détail des pièces justificatives figure au règlement de la consultation.

Critères d'attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - valeur technique : 40 %;
     - valeur financière : 40 %;
     - délai d'éxécution : 20 %.

Type de procédure : 
procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 
21 novembre 2011, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 
90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 
MAPA travaux 2011 TGI Nantes.

Renseignements complémentaires : 
les offres ne peuvent être dématérialisées ; elles doivent être obligatoirement remises ou adressées en version imprimée sur papier. La visite des équipements sur site est obligatoire et fixée à une date unique : le 14 novembre 2011 : à 9 heures 30 pour le lot 1 (extincteurs), à 10 heures pour le lot 2 (métallerie), à 10h30 pour le lot 4 (menuiserie intérieure), à 11 heures pour le lot 3 (maçonnerie) et à 14 heures pour le lot 5 (courants faibles).

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels
:
le dossier de consultation est à retirer à l'adresse électronique suivante : silvain.liotard@justice.fr.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :

par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et de garantir leur confidentialité, sous pli fermé comportant la mention "cellule de gestion, marché de travaux, ne pas ouvrir, adressé ou déposé contre récépissé à : tribunal de grande instance, cellule de gestion, 19, quai François Mitterrand 44921 Nantes Cedex 9.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 
27 octobre 2011.

Renseignements relatifs aux lots : 
 Lot1. - incendie extincteurs
changement
157 (plus ou moins 5%)
 Lot2. - Métallerie
divers travaux de sécurité des intervenants sur des équipements de sécurité incendie
 Lot3. - Maçonnerie
divers petits travaux : reprise de pavés, pose de bornes, ouverture dans cloison parpaing d'un local
 Lot4. - Menuiserie intérieure
divers petits travaux d'adaptation
 Lot5. - courants faibles, contrôle d'accès et sûreté : divers petits travaux d'adaptation (pose d'alarmes volumétriques et contrôles d'accès, environ 10 locaux sur installation centralisée logiciel PEGASYS)

Mots déscripteurs
Alarme
Bâtiment
Cloison, faux plafond
Contrôle d'accès
Interphone
Maçonnerie
Menuiserie
Métallerie
Ouvrage métallique

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
32Equipements de radio, télévision et communication
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR