Contact Inscription gratuite 01 49 36 46 20
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 29  (Finistère) Date de parution : 25/06/2011 Date de péremption : 06/07/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 123B N° annonce (BOAMP) 41

Fourniture, installation et mise en service de paillasses et meubles de laboratoires pour l'Institut de Génomique Marine - Station Biologique à Roscoff 

0706-->
BOMP B/0123-4175Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Université Pierre et Marie Curie.
Correspondant : clovis Eric, direction des Affaires Générales, Service Achats Publics, 75252 Paris, tél. : 01-44-27-39-12, télécopieur : 01-44-27-26-26, courriel : eric.clovis@upmc.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011_l9O1J7aJ7y&v=1&selected=0.

Objet du marché : fourniture, installation et mise en service de paillasses et meubles de laboratoires pour l'institut de Génomique Marine - station Biologique de Roscoff - place Georges Tessier - roscoff.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45214620.

Lieu d'exécution : - Station Biologique de Roscoff - place Georges Tessier, 29682 Roscoff.

Caractéristiques principales :

Le présent marché porte sur les prestations suivantes : Fourniture, installation et mise en service de paillasses et meubles de laboratoires pour l'institut de Génomique Marine - station Biologique de Roscoff - place Georges Tessier - 29680 Roscoff.

Les travaux concernent principalement :
- la fourniture de paillasses et de meubles de laboratoires ;
- l'installation et le raccordement électrique et en fluides spéciaux des paillasses ;
- la mise en service des paillasses et meubles de laboratoires pour les salles de travaux pratiques et les laboratoires de l'institut de Génomique Marine.

Il est prévu une tranche ferme intitulée :

-tranche ferme : paillasses et mobilier phase 1

Ainsi qu'une tranche conditionnelle intitulée :

-tranche conditionnelle : paillasses et mobilier phase 2.

Tranche ferme :

Le délai ne pourra excéder 8 semaines dont 5 semaines de période de préparation à compter de la réception de la notification du marché.

Tranche conditionnelle :

Le délai ne pourra excéder 5 semaines dont 4 semaines de période de préparation à compter de l'ordre de démarrage des travaux
Refus des variantes.

Prestations divisées en lots : non.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1er septembre 2011.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement sur budget de l'université. Le délai maximum de paiement, sur lequel l'acheteur s'engage, est de 30 jours. En cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures .

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : les entreprises devront fournir :
- dc 1(ancien DC 4) ou lettre de candidature ;
- dc2 (ancien DC 5) ou déclaration du candidat ;
- certificat d'inscription au registre professionnel dans les conditions prévues par la législation de l'etat membre où il est établi ou extrait k bis pour les soumissionnaires établis en France.

L'entreprise à laquelle il sera envisagé d'attribuer le marché devra fournir une attestation d'assurance civile et/ou décennale en cours de validité, le formulaire NOTI 2 (ancien DC 7) "état annuel des certificats reçus" ou attestations fiscales et sociales et le DC 6 "déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé.

Si toutefois les candidats disposent déjà d'une attestation d'assurance civile et/ou décennale en cours de validité, des DC 6 et NOTI 2, ils peuvent les joindre dès la transmission de leur candidature.

Capacité économique et financière - références requises .

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : les entreprises devront fournir :
- copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner ;
- déclaration concernant le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail ;
- déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;
- présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : capacité techniques : moyens matériels et humains et liste de références de prestations similaires réalisées au cours des 5 dernières années
- mémoire technique : échantillons, descriptions et/ou photographies des fournitures ; notices techniques, documentation.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ;
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus ;
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- délai (- durée d'exécution 20 % - planning détaillé d'intervention 10 %) : 30 % ;
- valeur technique (- qualité du mémoire technique remis, des notices techniques et documentation : 20 % - cohérence des quantités annoncées dans le dpgf 10 %) : 30 % ;
- prix : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 6 juillet 2011, à 12 heures.

Renseignements complémentaires : la visite est obligatoire.
Les candidats peuvent prendre contact auprès de :
-Direction du Patrimoine Immobilier de l'université Pierre et Marie Curie
Natacha Delannoy, chargé d'opération (Tel : 01 44 27 42 14/télécopieur : 01 44 27 59 88 mail : natacha.delannoy@upmc.fr)
pour tout complément d'information.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : les dossiers seront présentés dans une enveloppe cachetée contenant tous les éléments (candidature et offre) demandés.
Les plis seront envoyées à l'adresse suivante :
Université Pierre et Marie Curie
Direction des Affaires Générales
Service Achats Publics (Eric Clovis)
Boite courrier 611
Tour Zamansky, 4e étage, bureau 417
4 place Jussieu
75252 Paris Cedex 5
Les éléments demandés doivent être transmises sous pli cacheté portant la mention " Marché public ne pas ouvrir Tx/Igm Roscoff/Ec", par tout moyen pouvant justifier de façon certaine la date et l'heure de leur remise. Elles peuvent être déposées sur place avant la date et l'heure limite indiquées dans cette annonce

Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 juin 2011.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Université Pierre et Marie Curie, Direction du Patrimoine Immobilier, Service maîtrise d'ouvrage.
Correspondant : natacha Delannoy 04 place Jussieu, 75252 Paris Cedex 05, tél. : 01-44-27-42-14, télécopieur : 01-44-27-59-88, courriel : natacha.delannoy@upmc.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Université Pierre et Marie Curie, Direction des Affaires Générales, Service Achats Publics.
Correspondant : eric Clovis 04 place Jussieu, 75252 Paris Cedex 05, tél. : 01-44-27-39-12, télécopieur : 01-44-27-26-26.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Université Pierre et Marie Curie, Direction des Affaires Générales, Service Achats Publics.
Correspondant : eric Clovis 04 place Jussieu, 75252 Paris Cedex 05, tél. : 01-44-27-39-12, télécopieur : 01-44-27-26-26, adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011_l9O1J7aJ7y&v=1&selected=0.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris 7 rue Jouy, 75004 Paris, tél. : 01-44-59-44-00, télécopieur : 01-44-59-46-46.

Organe chargé des procédures de médiation : en application de l'article 127 du code des marchés publics et de l'arrêté du 19 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 13 février 1992 portant création des comités consultatifs interrégionaux de règlement amiable des litiges NOR: Ecom0520007a Comité Consultatif Inter - régional de Règlement Amiable des Litiges; Préfecture de Région Ile de France 29, rue Barbet de Jouy, 75004 Paris, tél. : 01-44-42-63-75, courriel : webmestre-internet@ile-de-france.pref.gouv.fr, télécopieur : 01-45-55-55-47.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : délais de recours du référé précontractuel : un référé précontractuel peut être introduit à n'importe quel stade de la procédure, dès la parution de l'avis d'appel public à concurrence et au plus tard dans les 11 jours suivant la date d'envoi par courriel électronique (avec demande d'avis de réception et de lecture) de la décision de rejet de la candidature ou de l'offre ; ou encore ceux applicables en cas de demande d'annulation d'un acte détachable du contrat : 2 mois à compter de la publication de l'affichage ou de la notification de l'acte attaqué (L521-1 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CJUSADML.rcv&art=L521-1. .

Mots déscripteurs
Carrelage
Electricité
Fluides médicaux
Laboratoire (matériel)
Mobilier

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
36Meubles et produits des industries diverses
45Travaux de construction
 
    


SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR