Contact Inscription gratuite Demande d'information
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 75  (Paris) Date de parution : 27/10/2011 Date de péremption : 10/11/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 209B N° annonce (BOAMP) 169

Fourniture et installation de vidéo projecteurs et écrans sur le site " le frontalis " de la CNAMTS à Paris 

1227-->
BOMP B/0209-169Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Gestion des moyens-Acheteur_Juriste.
Correspondant : M. Vacher Matthieu, 50 avenue du Professeur André Lemierre, 75020 Paris Cedex 20, tél. : 01-72-60-22-34, courriel : matthieu.vacher@cnamts.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://cnamts.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Protection sociale.

Objet du marché : achat et installation de vidéo projecteurs et écrans sur le site " le frontalis " de la CNAMTS.

Type de marché de fournitures : achat.

C.P.V. - Objet principal : 38652120.

Lieu de livraison : siège de la CNAMTS, Paris.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
achat et l'installation de vidéo projecteurs et écrans sur le site " le frontalis " de la Cnamts.
Il est souhaité une fin d'exécution des prestations au plus tard le 30 décembre 2011
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : les prestations du présent marché sont les suivantes :
Renouvellent du matériel pour les salles déjà équipées (23) :
-Acquisition de 23 vidéo projecteurs,
-acquisition de 23 potences pouvant recevoir ces derniers,
-acquisition de 23 minisplits permettant la mise en marche et l'arrêt de façon automatique.
-accessoires :
- 23 Lampes de remplacement
- 23 Modules WLAN
Acquisition de matériel pour les salles non équipées (6) :
-Acquisition de 6 vidéo projecteurs,
-acquisition de 6 potences pouvant recevoir ces derniers,
-acquisition de 6 minisplits permettant la mise en marche et l'arrêt de façon automatique
-acquisition de 6 câbles VGA de 10m permettant la connexion du vidéo projecteur (en plafond) au Pc
-Acquisition 6 goulottes permettant le passage du câble VGA (Tenant : Vidéoprojecteur, aboutissant : centre de la salle sortie en Faux plancher)
-accessoires :
- 6 Lampes de remplacement
- 6 Modules WLAN
-Acquisition et pose de 6 écrans de projection, fixation murale, déploiement manuel :
- hauteur Mini : 200 cm
- largeur : 210 cm
-pose de l'ensemble du matériel précité.
le détail des prestations attendues est repris au CCP du marché.
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Le présent avis correspond à un avis périodique constituant une mise en concurrence.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le règlement des comptes se fait en une seule fois à la réception des prestations.
Les sommes dues seront payées dans un délai de 30 jours maximum à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
le mode de paiement choisi par la CNAMTS est le virement.
en cas de dépassament de ce délai contractuel, le taux des intérêts moratoires sera celui du taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois :
1° En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements
2° En qualité de membres de plusieurs groupements
conformément à l'article 51-VI du Code des Marchés Publics, en cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : capacités professionnelles, techniques et financière.

Capacité économique et financière - références requises : appréciées à travers les chiffres d'affaires.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : appréciées à travers les références et les qualifications professionnelles des candidats pour des prestations similaires et les moyens humains et techniques des candidats.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique ;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ;
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus.

Autres renseignements demandés :
- : la déclaration sur l'honneur du candidat qu'il ne tombe pas sous le coup des interdictions prévues aux articles 44 et 45 du Code des marchés publics, ou d'une interdiction équivalente prononcée dans un pays de la Communauté européenne (une copie du ou des jugements sera à joindre dans le cas où le candidat est en redressement judiciaire). ;
- : la déclaration des pouvoirs de la personne habilitée à engager la société ;
- : si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature (co-traitance ou sous-traitance) :
- production pour chacun de ces opérateurs des mêmes documents qui sont exigés du candidat par la CNAMTS pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières (Dc2 dûment complété ou équivalent)
- production d'un engagement écrit de chacun de ces opérateurs justifiant que le candidat dispose de leurs capacités pour l'exécution du marché.

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : ce marché fera l'objet de négociations avec au maximum 3 candidats.
Selon les critères de sélection des offres du présent document, la CNAMTS effectue une première analyse (pré rapport d'analyse des offres) et détermine les candidats avec qui elle choisit d'engager les négociations.
La négociation se déroulera en une ou plusieurs étapes.
Le ou les candidats seront invités à négocier soit par téléphone, sous forme d'échange de courriers, télécopieur, ou courriels, soit directement avec la CNAMTS au cours d'une audition individuelle dans les locaux de la CNAMTS à Paris.
La négociation pourra porter sur l'ensemble des conditions du marché sans pour autant modifier ses caractéristiques principales.
La négociation devra se dérouler dans le respect des principes du code des marchés publics.

Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier : oui.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- critère 1: prix des prestations : 70 % ;
- critère 2: valeur technique appréciée au regard du mémoire technique : 30 % ;
- critère 2, sous-critère 1: matériels proposés : 15 % ;
- critère 2, sous-critère 2: organisation des prestations : 15 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 10 novembre 2011, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 60 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 2/2/2011/MA89.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 25 octobre 2011.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : CNAMTS.
Correspondant : M. Vacher Matthieu dgm/diam Bureau M1 321 50, avenue du Professeur André LEMIERRE, 75986 Paris Cedex 20.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
Correspondant : M. Vacher Matthieu, tél. : 01-72-60-22-34, courriel : matthieu.vacher@cnamts.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : https://cnamts.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011_4WkpfFE3DZ.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif 7, rue de Jouy, 75004 Paris, tél. : 01-44-59-44-00, courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr, télécopieur : 01-44-59-46-46.

Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement Amiable des litiges relatifs aux marchés publics préfecture de région Ile-De-France, M. le préfet de Paris 29, rue Barbet de Jouy, 75700 Paris Cedex 75007, tél. : 01-44-42-63-43, télécopieur : 01-44-42-63-37.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Cnamts - Mme Corinne Mimini - département budgétaire, coordination et sécurisation des achats del'établissement public 50 avenue du Professeur André Lemierre, 75986 Paris Cedex 20, tél. : 01-72-60-21-37, courriel : corinne.mimini@cnamts.fr, télécopieur : 01-72-60-17-62.

Mots déscripteurs
Informatique (matériel)
Vidéo

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
30Machines de bureau et matériel informatique
32Equipements de radio, télévision et communication
 
    


SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR