Contact Inscription gratuite Demande d'information
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 95  (Val-d'Oise) Date de parution : 03/11/2011 Date de péremption : 18/11/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 213B N° annonce (BOAMP) 178

fourniture, livraison et installation d'un quai de déchèterie modulaire et démontable pour la ville de Jouy-le-Moutier 

0103-->
BOMP B/0213-178Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Jouy-le-Moutier.
Correspondant : celllule achat, 56 Grande rue, 95280 Jouy-le-Moutier, tél. : 01-34-41-65-14, télécopieur : 01-34-24-92-65, courriel : marches@jouylemoutier.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://www.marches-idf-centre.fr.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : fourniture, livraison et installation d'un quai de déchèterie modulaire et démontable pour la ville de Jouy-Le-Moutier.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 44613700.

Lieu d'exécution : jouy-Le-Moutier, 95280 Jouy-le-Moutier.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
le présent projet consiste en la création d'un quai de déchèterie modulaire et démontable. Le terrain du projet se situe, au sein des services techniques de la commune de Jouy le Moutier sise 22 rue Denis Papin.
Le marché se décompose en une tranche ferme et une tranche conditionnelle.
La tranche ferme concerne la livraison et l'installation complète du quai déchèterie au centre technique municipal sise 22 rue Denis Papin à Jouy-Le-Moutier.
La tranche conditionnelle concerne le déplacement et l'installation complète dudit quai déchèterie dans un rayon de quatre (4) kilomètres maximum au départ du centre technique municipal
Refus des variantes.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 2 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 2 janvier 2012.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : paiement des travaux sur le budget propre de la ville.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le groupement devra être solidaire.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : aucun : procédure ouverte.

Situation juridique - références requises : si le candidat est en redressement judiciaire, copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
La lettre de candidature (formulaire Dc1).

Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations auxquels se réfère le présent marché réalisé au cours des trois dernières années.

Capacités économique et financière. - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : aucun.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : liste des principaux travaux exécutés au cours des 3 dernières années se rapportant à l'objet du marché avec indication des montants.
Liste de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique du candidat,
Liste des moyens humains (effectifs, personnel d'encadrement, personnel spécialisé avec leur fonction).

Référence professionnelle et capacité technique. - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : aucun.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 18 novembre 2011, à 18 heures.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 2011-30.

Renseignements complémentaires : le dossier de la consultation peut être téléchargé depuis le site : https://www.marches-idf-centre.fr.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 28 octobre 2011.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise 2/4 boulevard de l'hautil B.P. 30322, 95027 Cergy Pontoise, tél. : 01-30-17-34-00.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise 2/4 boulevard de l'hautil B.P. 30322, 95027 Cergy Pontoise, tél. : 01-30-17-34-00.

Mots déscripteurs
Benne

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
34Produits de l'industrie automobile
 
    


SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR