Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 67  (Bas-Rhin) Date de parution : 18/11/2011 Date de péremption : 12/12/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): MAPA N° annonce (BOAMP) 245748

goxwiller-valff - marché de travaux de signalisation dans le cadre de la viabilisation du parc d'activités du piémont à Barr 

Avis de marché

Département de publication : 67
Annonce No 11-245748
Travaux

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
Communauté de Cnes du Piémont de BARR.
 Correspondant : valérie SIMON, 57 rue de la Kirneck, 67140 Barr, courriel : servicemarchespublics@opus67.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.opus67.fr .

Objet du marché : 
goxwiller-valff (67210) - marché de travaux de signalisation dans le cadre de la viabilisation du Parc d'activités du Piémont. La présente consultation concerne uniquement le lot no 5 : Travaux de signalisation.

Caractéristiques principales : 

Refus des variantes
.

Cautionnement et garanties exigés : 
une retenue de garantie de 5% sera appliquée sur le montant du marché. Elle pourra être remplacée par une garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
mandat administratif - paiement à 30 jours (art 98 du Cmp). . Financement: budget annexe de la Communauté de Communes relatif au Parc d'activités.

Unité monétaire utilisée, l'euro
.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 


Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 

     - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
     - Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics, concernant les interdictions de soumissionner.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 

     - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
     - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.

Autres renseignements demandés : 

     - Autres renseignements demandés : attestation d'une assurance pour les risques professionnels;
     - Autres renseignements demandés : la présentation d'une liste des principaux travaux effectués au cours des trois dernières années
disponibles.

Critères d'attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - prix des prestations : 60 %;
     - valeur technique : 30 %;
     - délai d'exécution : 10 %.

Type de procédure : 
procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 
12 décembre 2011, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 
120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 
11S0002.

Renseignements complémentaires : 
techniques : OPUS 67: m. Coquard - tél.: 03.88.27.93.15
Administratifs :OPUS 67: Service Marchés - tél. : 03-88-27-92-88
Pour cette opération, le Mandataire du maître d'ouvrage est : Opus 67 - 15 rue Jacob Mayer CS 77004 - 67037 STRASBOURG Cedex. Tél: 03 88 27 92 88 - télécopieur: 03 88 27 18 16, www.opus67.fr
Date prévisionnelle de commencement des travaux : janvier 2012.
Critères de sélection des candidatures : ne sont pas admises les candidatures qui ne présentent pas des garanties financières, professionnelles ou techniques suffisantes. Seront écartés les candidats qui ne respectent pas le formalisme prévu au règlement de consultation.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels
:
modalites d'obtention du dossier :
Le candidat peut télécharger le dossier de consultation des entreprises à l'adresse suivante : http://www.opus67.fr, à la rubrique appel d'offres.
Il peut également retirer le dossier auprès du Centre alsacien de reprographie (95, rue Boecklin - 67000 Strasbourg) sur demande écrite soit directement sur place, soit par télécopieur (03 88 41 81 31), soit par courriel (ao@car.fr) soit par courrier.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :

remise des offres : les plis contenant les offres seront transmis à OPUS 67 - accueil - 15 rue jacob mayer Cs77004 - , 67037 strasbourg Cedex soit par voie postale (L.R.A.R. Ou équivalent), soit par remise contre récépissé. L'enveloppe portera la mention ""Affaire no11s0002 - mAPA - goxwiller-Valff (67210) - marché de travaux de signalisation dans le cadre de la viabilisation du Parc d'activités du Piémont - ne pas ouvrir ".Horaires d'ouverture : 9h-12h ; 14 heures-16h30. Soit par voie électronique sur le site : www.opus67.fr.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 
18 novembre 2011.

Mots déscripteurs
Signalisation

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR