Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 05  (Hautes-Alpes) Date de parution : 29/09/2011 Date de péremption : 17/10/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): MAPA N° annonce (BOAMP) 222879

Lot no3- plomberie/ sanitaire du marché de travaux de réalisation d'un skatepark et d'une salle des cultures alternatives. 

Avis de marché

Département de publication : 5
Annonce No 11-222879
Travaux

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
Commune de Briançon.
 Correspondant : M. Fromm Gérard, Maire, mairie Les Cordeliers 1 rue Aspirant Jan, 05100 Briançon, tél. : 04-92-21-53-10.

Objet du marché : 
lot no3- plomberie/ sanitaire du marché de travaux de réalisation d'un skatepark et d'une salle des cultures alternatives.

Lieu d'exécution : 
bâtiment 028 du Quartier Berwick, 05100 Briançon.

Caractéristiques principales : 

Des variantes seront-elles prises en compte:
oui.

Durée du marché ou délai d'exécution : 
.
à compter du 1.e.r novembre 2011 et jusqu'au 31 décembre 2011.

Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés
.

Unité monétaire utilisée, l'euro
.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 


Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 

     - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 

     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).

Critères d'attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : 
procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 
17 octobre 2011, à 12 heures.

Autres renseignements : 

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 
35RL2/ L3/11MTST.

Renseignements complémentaires : 
instance chargée des recours: Tribunal Administratif de Marseille, 22 rue Breteuil,13281 Marseille, tel:04.91.13.48.13.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 
29 septembre 2011.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : 
Société Fest architecture / Constructo.

 Correspondant : 
M. Flandrin Stéphane, 74 rue des bons Enfants, 13006 Marseille, tél. : 06-60-69-70-06.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : 
Service des Marchés publics.

 Correspondant : 
Mme Ferraretto Aurélia, hôtel de Ville,1 rue Aspirant Jan, immeuble les Cordeliers, 05100 Briançon, tél. : 04-92-21-53-10.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
.
 mairie Les Cordeliers 1 rue Aspirant JAN, 05100 Briançon, adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011_tiri0eLvG- .

Mots déscripteurs
Plomberie
Sanitaire

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR