Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Demande d'information Retrouvez-nous sur

Connexion

Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 25  (Doubs) Date de parution : 16/11/2011 Date de péremption : 13/12/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 221A N° annonce (BOAMP) 42

lycée duhamel - étanchéité du bâtiment h phase 3 à Dole 

0116-->
BOMP A/0221-42Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SOCAD mandataire CRFC.
Correspondant : M. directeur général Délégué muller, SOCAD mandataire de la Région Franche-Comté, 27 bis avenue Camille Prost - B.P. 60948 27 bis avenue Camille Prost - B.P. 60948, 39009 Lons-le-Saunier Cedex, tél. : 03-84-43-48-48, télécopieur : 03-84-24-63-13, courriel : socad@socad-lons.com.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : lycée duhamel à dole - étanchéité du bâtiment h phase 3.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45000000.

Lieu d'exécution : lycée duhamel, 39100 Dole.

Code NUTS : FR43.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
lycée duhamel à dole - étanchéité du bâtiment h phase III
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : etacheité
Reprise d'étanchéité bitume et évacuation sous dalette sur plot/gravillon avec isolation r 5.10 sur environ 635 mètres carrés en rdc.
reprise d'étanchéité bitume et évacuation sous dalette sur plot avec isolation r 5.10 sur environ 465 mètres carrés en r+3.
reprise d'étanchéité bitume et évacuation sous dalette sur plot avec isolation r 5.10 sur environ 50 mètres carrés en r+4.
Refus des variantes.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1er mars 2012.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : référence professionnelle et capacité technique - références requises :
Liste des références de travaux équivalents en cours d'exécution ou exécutés au cours des cinq dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le destinataire (DC 5) et/ou preuve de création d'entreprise depuis moins de 5 ans ;
Chacune des références ou qualifications précitées pourra faire l'objet d'équivalence.
Capacités professionnelles : moyens humains totaux et ceux mis à disposition du chantier.
Capacités techniques : moyens matériels.
Le candidat pourra prouver sa capacité financière par tout autre document considéré comme équivalent par le maître de l'ouvrage s'il est objectivement dans l'impossibilité de produire l'un des renseignements demandés relatifs à sa capacité financière.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier : non.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction du critère unique du prix le plus bas

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 13 décembre 2011, à 11 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : R11-SOCL0064.

Renseignements complémentaires : publication d'un avis d'attribution sur le site de la Région et au JOUE.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : gratuit sur demande par télécopieur au 03 84 24 63 13.

Date limite d'obtention : 7 décembre 2011, à 11 heures.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : socad - M. Franck
27 Bis avenue Camille PROST - B.P. 60948
39009 lons le saunier Cedex Tél. : 03.84.43.48.48 télécopieur : 03.84.24.63.13.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 10 novembre 2011.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Cabinet Serge ROUX 188 avenue Jacques Duhamel 39100 DOLE Tél. : 03.84.82 87 00 télécopieur : 03 84 82 25 94.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : SOCAD - M. FRANCK 27 Bis avenue Camille PROST - B.P. 60948 39009 LONS LE SAUNIER Cedex Tél. : 03.84.43.48.48 télécopieur : 03.84.24.63.13.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Cabinet Serge ROUX
188 avenue Jacques Duhamel
39100 DOLE Tél. : 03.84.82 87 00 télécopieur : 03 84 82 25 94.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Besançon 25000 besançon 30 rue Charles Nodier, 25000 Besançon, tél. : 03-81-82-60-00, courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr, télécopieur : 03-81-82-60-01.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Besançon 25000 besançon 30 rue Charles Nodier, 25000 Besançon, tél. : 03-81-82-60-00, courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr, télécopieur : 03-81-82-60-01.

Mots déscripteurs
Etanchéité

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR