Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Demande d'information Retrouvez-nous sur

Connexion

Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 75  (Paris) Date de parution : 23/11/2011 Date de péremption : 22/12/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): MAPA N° annonce (BOAMP) 257582

maintenance des installations de désenfumage mécanique dans les locaux de l'université pierre et marie curie (upmc) à Paris Cedex 05 

Avis de marché

Département de publication : 75
Annonce No 11-257582
Services

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
Université Pierre et Marie Curie.
 Correspondant : francelise SOUSSEING, 4 Place Jussieu - tour Zamansky, 75252 Paris Cedex 05, tél. : 01-44-27-52-72, courriel : francelise.sousseing@upmc.fr, adresse internet : https://www.achatpublic.com .

Objet du marché : 
maintenance des installations de désenfumage mécanique dans les locaux de l'université Pierre et Marie Curie (Upmc).

Lieu d'exécution et de livraison: 
4 Place Jussieu, 75252 Paris Cedex 05.

Caractéristiques principales : 

les prestations à exécuter comprennent : une prestation de maintenance préventive systématique et conditionnelle, une prestation de maintenance curative qui couvre les réparations et les remplacements à l'identique ou à fonction identique, de tous les matériels déficients inclus au contrat, de façon à maintenir l'installation en bon état de marche continu (cela inclut le remplacement des organes, le renouvellement des éléments, la réparation complète des matériels, le changement de l'équipement, le gros entretien, mais sans exclusivité du titulaire)et l'assistance aux opérations de vérifications périodiques réglementaires à la demande du Service de Sécurité Incendie. Le titulaire est réputé, préalablement à son offre, se rendre sur les lieux où doivent être réalisées les prestations et avoir pris parfaite connaissance : des contraintes inhérentes aux sites, des interventions en site occupé, des horaires imposés, la nature des locaux et les dispositions de contrôle d'accès de sûreté et de sécurité qui y sont attachées ; des risques professionnels particuliers aux locaux de recherches ; des nécessaires équipements de protection individuels adaptés aux risques spécifiques au local et des précautions de nettoyage afin d'éviter la propagation des poussières ; de la consistance des équipements et installations dont il doit assurer la maintenance ; de l'état général des installations et équipements existants, en service ou à l'arrêt, de l'état de vétusté, de la nature des matériels et des possibilités de remplacement à l'identique, ou au contraire, par des fournitures analogues dans le cas où les produits d'origine ne seraient plus disponibles sur le marché. Les visites seront organisées sur place par les représentants du pouvoir adjudicateur

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : 
il s'agit d'un marché mixte comprenant une partie forfaitaire et une partie unitaire à bons de commande en application de l'article 77 du Code des marchés publics. Montant minimum annuel : 200,00 euros ht, montant maximum annuel : 20 000,00 euros (H.T.).

Refus des variantes
.

Durée du marché ou délai d'exécution : 
12 mois à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : 
ni caution, ni retenue de garantie.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
financement effectué sur crédit budgétaire de l'upmc. Pas de financement par des fonds communautaires. Délai global de paiement 30 jours. En cas de dépassement de ce délai contractuel, la personne publique versera au titulaire et à ses sous-traitants des intérêts moratoires au taux de d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principale la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept (7) points. Règlement par mandat administratif et virement du comptable assignataire.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : 
le marché sera conclu avec une entreprise unique. En cas de groupement, avec un groupement solidaire.

Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés
.

Unité monétaire utilisée, l'euro
.

Critères d'attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - valeur technique : 60 %;
     - prix : 40 %.

Type de procédure : 
procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 
22 décembre 2011, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 
90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 
UPMC-SSI-SAP-2011-01.

Renseignements complémentaires : 
le dossier de consultation est téléchargeable sur le site internet suivant : https://www.achatpublic.com. Les critères de jugement des offres et leur pondération sont les suivants : la valeur technique : 60 % appréciée sur la base des éléments du mémoire technique. Les offres seront notées sur 10 points après application de la formule indiquée dans le règlement de la consultation. A la note ainsi obtenue pour chacune des offres sera appliquée la pondération de 60 % permettant d'obtenir la note pondérée de la valeur technique ; le prix pondéré à 40 % apprécié sur le montant total du cadre d'aide au dépouillement. Les offres seront notées sur 10 points après application de la formule indiquée dans le règlement de la consultation. A la note ainsi obtenue pour chacune des offres sera appliquée la pondération de 40 % permettant d'obtenir la note pondérée du prix. L'offre du candidat, qui obtiendra la note totale pondérée la plus élevée, pour l'ensemble des critères, sera jugée comme l'offre économiquement la plus avantageuse. En casd'égalité le prix départagera les candidats.
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Paris : 7 rue Jouy 75004 PARIS -Tel. : (+33) 1 44 59 44 00 -
télécopieur : (+33) 1 44 59 46 46 -
Courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr
Organe chargé des procédures de médiation :
Comité consultatif inter-régionaux de règlement amiable des litiges, Préfecture de Région Ile de France - 29, rue Barbet de Jouy - 75700 Paris Cedex 07 - tel. : (+33) 1 44 42 63 75 -
télécopieur : (+33) 1 45 55 47 02.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels
:
Le dossier de consultation des entreprises (Dce) est remis gratuitement jusqu'au jour de remise des offres. Les plis pourront être remis contre récépissé ou expédiés par la poste, par pli recommandé avec avis de réception postal à l'adresse indiquée dans le règlement de consultation avant la date et l'heure indiquées. Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites fixées dans le règlement de consultation ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée ne seront pas retenus; ils seront renvoyés à leurs auteurs. Les opérateurs économiques peuvent adresser à l'appui de leurs offres électroniques, une " offre de précaution " ou " copie de sauvegarde " sur un support physique (papier, CD-ROM, etc). Dans ce cas, il est impératif de mentionner lisiblement sur l'envoi " copie de sauvegarde ".
Date limite d'obtention : 22 décembre 2011 à 12 heures.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :

les offres seront présentées sous enveloppe comptant les pièces énumérées à l'article 3 du règlement de consultation et porteront : le nom de l'entreprise avec sa raison sociale ainsi que les mentions suivantes :
" offre pour la maintenance des installations de desenfumage mecanique dans les locaux de l'upmc "
"ne pas ouvrir". Les offres seront acheminées sous la seule responsabilité des candidats, le pouvoir adjudicateur ne pouvant être tenu pour responsable du dépassement de la date fixée pour la remise des dossiers. Les plis pourront être remis contre récépissé ou expédiés par la poste, par pli recommandé avec avis de réception postal à l'adresse précitée avant la date et l'heure indiquées sur la page de garde du présent règlement. Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites fixées ci-dessus ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée ne seront pas retenus; ils seront renvoyés à leurs auteurs.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 
23 novembre 2011.

Mots déscripteurs
Prestations de services

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
75Services d'administration publique
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR