Contact Inscription gratuite 01 49 36 46 20
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 31  (Haute-Garonne) Date de parution : 07/04/2011 Date de péremption : 27/04/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 69B N° annonce (BOAMP) 32

Maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation-restructuration des externats et des grands ateliers au lycée J-F Champollion à Figeac 

0607-->
BOMP B/0069-32Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SA COGEMIP (Société d'économie mixte).
Correspondant : sa cogemip en tant que mandataire de la Région Midi-Pyrénées, 54 boulevard de l'embouchure Central Parc Bâtiment d B.P. 22414, 31086 Toulouse Cedex 2, tél. : 05-62-72-71-00, télécopieur : 05-61-57-23-13, courriel : cogemip@cogemip.fr, adresse internet : http://www.cogemip.fr.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet du marché : maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation-restructuration des externats et des grands ateliers au lycée j-f champollion à FIGEAC (Opération n° 32649).

Lieu d'exécution : lycée Jean-François CHAMPOLLION - 13 15 avenue f. Pezet - 46106 figeac Cedex.

Code NUTS : FR625.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
l'ouvrage à concevoir et à réaliser concerne divers travaux dont le réaménagement des entrées extérieures, le ravalement des façades, la réfection des réseaux de chauffage avec séparation de chauffage avec l'internat, les VRD et la réfection des courants forts et faibles.
La part de l'enveloppe financière affectée aux travaux par le maître de l'ouvrage s'élève à 935.000 euro(s) (H.T.).
A titre prévisionnel les études devraient commencer le 15/05/2011
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : l'attributaire du marché, se verra confier une mission de base + métrés quantitatifs (EXE partiel) et OPC, conformément au décret 93-1268 du 29 novembre 1993.
La mission sera décomposée en une tranche ferme et 1 tranche conditionnelle.
Il est précisé que la mission de base comprend la réalisation de la mission de coordination en matière de système de sécurité incendie, telle que définie par les textes règlementaires et normes en vigueur (soit conception du ssi + coordination du ssi + fourniture du dossier d'identité Ssi).
Refus des variantes.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 17 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 15 mai 2011.

Cautionnement et garanties exigés : versement de l'avance subordonné à la production d'une garantie à première demande en garantissant le remboursement.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : paiement par virement bancaire.
Délai de paiement : 30 jours.
Une avance est prévue (taux de 5,00 %).
Forme du prix : révisable
Financement des prestations assuré par le budget investissement du maître de l'ouvrage.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : pas de forme imposée.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :
La prestation est réservée à une profession particulière.

Référence des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables : profession d'architecte.
Il est précisé en outre, que les candidats désirant participer à cette consultation, devront obligatoirement présenter des compétences en matière d'architecture, d'ingénièrie dans les domaines techniques suivants : structure, fluides, économie de la construction et OPC.
Les personnes morales ne sont pas tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de la prestation.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Autres renseignements demandés :
- === Candidature === ;
- Les candidats (ou l'ensemble des membres composant le groupement) produisent les documents suivants permettant d'évaluer leur capacité professionnelle, technique et financière :
au titre de la situation juridique :
- imprimé intitulé Dc1 "lettre de candidature - habilitation du mandataire par ses cotraitants" dûment complétée dans toutes ses rubriques, datée et signée. Il est précisé obligatoirement à la rubrique E la spécialité exercée par chacun des membres du groupement candidat ;
- Attestation d'inscription à l'ordre pour les architectes (ou document équivalent pour les architectes étrangers), datant de moins d'un an ;
- Indication des personnes habilitées à engager le candidat ; ;
- Copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire ; ;
- au titre de la capacite financiere :
- chiffre d'affaires global des 3 derniers exercices disponibles (ou équivalent) ;
- Attestations détaillées d'assurance responsabilités civiles professionnelle et décennale en cours de validité ; ;
- au titre de la capacite technique :
- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement ; ;
- Description de l'équipement technique (notamment informatique) dont dispose le candidat pour la réalisation de marchés de même nature ; ;
- au titre des capacites professionnelles :
- liste de références d'opérations effectuées au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé ; ;
- l'imprimé référencé Dc2 (déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement) peut être utilisé.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 27 avril 2011, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 11S0045.

Renseignements complémentaires : renseignements complémentaires : - les documents de la consultation seront remis gratuitement, sous la forme d'un support papier, à chaque candidat qui en fera la demande écrite à l'adresse indiquée ci-dessous, ou peuvent être téléchargés librement sur le site http://cogemip.achatpublic.com (cf. Manuel utilisateur téléchargeable sans identification préalable à cette adresse à la rubrique "aide")
- la transmission des offres par voie électronique n'est pas autorisée
- la durée du marché mentionnée ci-dessus n'est qu'une durée prévisionnelle, donnée à titre indicatif. Elle ne prend pas en compte la période relative à la garantie de parfait achèvement
- autres renseignements : voir le règlement de la consultation.

Ce marché s'inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 4 avril 2011.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : SA COGEMIP (Société d'Economie Mixte) Mandataire agissant au nom et pour le compte de la Région Midi-Pyrénées.
Correspondant : Christophe ROQUES.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : SA COGEMIP (Société d'Economie Mixte) Mandataire agissant au nom et pour le compte de la Région Midi-Pyrénées.
Correspondant : Christophe ROQUES, tél. : 05-62-72-71-27, télécopieur : 05-61-57-23-13, courriel : christophe.roques@cogemip.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : copy color center 27 avenue larrieu, 31100 Toulouse, tél. : 05-61-42-97-07, télécopieur : 05-61-42-96-64.

Mots déscripteurs
Maîtrise d'oeuvre

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
74Services fournis principalement aux entreprises
 
    


SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR