Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 73  (Savoie) Date de parution : 18/10/2011 Date de péremption : 15/11/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 202B N° annonce (BOAMP) 122

maitrise d'ouvrage pour la renovation et l'agrandissement de la halle olympique d'Albertville 

1218-->
BOMP B/0202-122Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Co.RAL.
Correspondant : Cantamessa François, Président, cellule Commande Publique, 45 avenue Jean Jaurès B.P. 10108, 73207 Albertville, tél. : 04-79-10-48-48, télécopieur : 04-79-10-01-81, courriel : virginie.ludmann@coral.fr, adresse internet : http://www.coral.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.marches-publics.info.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : marché de mandat de maîtrise d'ouvrage pour la rénovation et l'agrandissement de la Halle Olympique d'Albertville.

Catégorie de services : 12.

C.P.V. - Objet principal : 71310000.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
convention de mandat de maîtrise d'ouvrage dévolue par procédure adaptée, conformément aux articles 26-ii et 28 du Code des Marchés Publics
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : missions du mandataire :
1 - définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage sera étudié et réalisé.
2 - assistance au choix du maître d'oeuvre.
3 - signature et gestion des marchés de Maîtrise d'oeuvre :
Versement de la rémunération des Maîtres d'oeuvre.
4 - préparation du choix du contrôleur technique et autres prestataires d'études ou d'assistance au Maître de l'ouvrage :
-signature et gestion des marchés de contrôle technique d'étude ou d'assistance au Maître de l'ouvrage.
-versement de la rémunération du contrôleur technique et autres prestations d'études ou d'assistance au Maître de l'ouvrage.
5 - préparation du choix puis signature et gestion du contrat d'assurance de dommages, le cas échéant.
6 - préparation du choix des entrepreneurs et fournisseurs.
7 - signature et gestion des marchés de travaux et fournitures :
-versement de la rémunération des entreprises et fournisseurs
-réception des travaux.
8 - gestion financière et comptable de l'opération.
- préfinancement d'une partie des dépenses
9 - gestion administrative.
10- assistance au Maître de l'ouvrage pour les actions en justice, et d'une manière générale, tous actes nécessaires à l'exercice de ces missions.
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 42 mois à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : il ne sera pas appliqué de retenue de garantie, ni demandé de cautionnement au titulaire du marché.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement sur les fonds propres de la Co.Ral.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le marché sera conclu soit avec un candidat unique, soit avec des candidats groupés obligatoirement solidaires. Le mandataire du groupement est solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique ;
- Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique ;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.

Autres renseignements demandés :
- : lettre de candidature Dc1 (anciennement DC 4) et Déclaration du Candidat Dc2 (anciennement DC 5) disponible à l'adresse suivante : www.minefe.gouv.fr thème formulaires/marchéspublics.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- méthodologie : 60 % ;
- prix des prestations : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 15 novembre 2011, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : Vl-2011-C097.

Renseignements complémentaires : retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 13 octobre 2011.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Communauté de Communes de la Région d'Albertville : Service de la Commande Publique.
45 avenue Jean Jaurès B.P. 10108, 73207 Albertville, tél. : 04-79-10-48-48, télécopieur : 04-79-10-01-81.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Communauté de Communes de la Région d'Albertville : Direction Générale des Services.
45 avenue Jean Jaurès B.P. 10108, 73207 Albertville, tél. : 04-79-10-48-48, télécopieur : 04-79-10-01-81, courriel : contact@coral.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Communauté de Communes de la Région d'Albertville : Virginie Ludmann.
45 avenue Jean Jaurès B.P. 10108, 73207 Albertville, tél. : 04-79-10-48-48, télécopieur : 04-79-10-01-81, courriel : virginie.ludmann@coral.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble 2 Place de Verdun B.P. 1135, 38022 Grenoble, tél. : 04-76-42-90-00, courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr, télécopieur : 04-76-42-22-69.

Mots déscripteurs
Maîtrise d'oeuvre

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
74Services fournis principalement aux entreprises
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR