Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Demande d'information Retrouvez-nous sur

Connexion

Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 75  (Paris) Date de parution : 27/09/2011 Date de péremption : 20/10/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): MAPA N° annonce (BOAMP) 209611

marché de prestations intellectuelles pour la rénovation, le réaménagement et la mise en conformité de la sécurité incendie et de l'accessibilité du centre de formation eau de paris à ivry sur seine. 

Avis de marché

Département de publication : 75
Annonce No 11-209611
Services

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
Université Pierre et Marie Curie.
 Correspondant : clovis Eric, 4 place Jussieu, 75252 Paris Cedex 05, tél. : 01-44-27-39-12, télécopieur : 01-44-27-26-26, courriel : eric.clovis@upmc.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011__aFFHGjaeK&v=1&selected=0 .

Objet du marché : 
marché de prestations intellectuelles relatives à l'opération de rénovation, de réaménagement et de mise en conformité du Centre de formation Eau de Paris situé à Ivry-Sur-Seine. .

Lieu d'exécution : 
centre de formation Eau de Paris, 94200 Ivry-sur-Seine.

Caractéristiques principales : 

le présent marché a pour objet la réalisation de prestations intellectuelles relatives à l'exécution d'études techniques et économiques, la mise au point de pièces écrites et graphiques constitutives de marchés de travaux, à partir des plans architecturaux et descriptifs fournis par le maître d'ouvrage ainsi que l'analyse des offres et le suivi de l'exécution des marchés de travaux Cfa/Cfo/Ssi et Cvc/Plomberie.
Les prestations intellectuelles sont divisées en 4 phases (phase 1 : Etudes techniques et économiques/phase 2 : Dossier de consultation/phase 3 : Analyse des offres/phase 4 : Suivi d'exécution)
La durée maximale d'exécution des phases est la suivante (hors délai d'approbation par le maître d'ouvrage)
-Phase 1 : 4 semaines,
-Phase 2 : 2 semaines,
-Phase 3 : 2 semaines.
-Phase 4 : selon planning travaux.
Le présent marché s'adresse à un groupement d'opérateurs économiques composé d'au moins:
-Un bureau d'études techniques (Bet) qui sera mandataire du groupement,
-Un économiste.
Les niveaux de qualifications minimaux attendus pour démontrer la capacité professionnelle correspondent aux qualifications :
- en matière Cvc/Plomberie :
Opqibi 1314 : Étude d'installations frigorifiques et de climatisation courantes.
Ou
Opqibi 1322 : Ingénierie en génie climatique courant.
- en matière Cfa/Cfo/Ssi :
Opqibi 1405 : Étude d'installations électriques courantes,
Et
Opqibi 1416 : Étude de systèmes et réseaux courants d'informatique et de communication.
Et
Opqibi 1413 : Étude de systèmes courants de sécurité incendie.
-Pour l'économiste : qualification OPQTECC.
Au cas où le candidat ne dispose pas d'une ou de plusieurs des certifications demandées, il présentera 3 références pertinentes pour l'objet de la certification, portant sur des opérations réalisées ou réceptionnées au cours des 4 dernières années et pour des donneurs d'ordres distincts

Refus des variantes
.

Durée du marché ou délai d'exécution : 
12 mois à compter de la notification du marché.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
financement sur budget de l'université. Le délai maximum de paiement, sur lequel l'acheteur s'engage, est de 30 jours. En cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points.

Unité monétaire utilisée, l'euro
.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 


Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 

     - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
     - Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics, concernant les interdictions de soumissionner.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 

     - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
     - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
     - Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
     - Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique;
     - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
     - Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat;
     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm);
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) : 

     - Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail;
     - Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus;
     - Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Autres renseignements demandés : 

     - Autres renseignements demandés : a l'appui de son offre, le candidat devra fournir : 1) l'acte d'engagement selon modèle joint complété, daté et signé ainsi que l'annexe ; 2) le CCP paraphé, daté et signé ainsi que les annexes (les annexes 2 et 3 sont à remplir par les candidats); 3) le mémoire technique à fournir par le candidat où seront précisés : - la méthodologie et l'organisation envisagées, - la liste des intervenants précisant leurs qualifications accompagnée des certificats adéquats. -les moyens matériels mis en œuvre. -le calendrier prévisionnel. 4) l'éventuel certificat de visite.
A tous ces documents pourront être joints tous les documents susceptibles d'étayer la proposition du candidat (valeur technique de l'offre).

Critères d'attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - approche organisationnelle et méthodologique, moyens humains : 45 %;
     - prix : 35 %;
     - délai de réalisation des études : 20 %.

Type de procédure : 
procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 
20 octobre 2011, à 12 heures.

Autres renseignements : 

Renseignements complémentaires : 
a)La visite du site sera organisée le vendredi 7 octobre 2011 entre 14h30 et 16h30.
Les candidats sont fortement incités à y participer.
Renseignements complémentaires :
Direction du Patrimoine Immobilier de l'université Pierre et Marie Curie, Zouhair Ouaggag, chargé d'opération (Tel : 01 44 27 40 42/télécopieur : 01 44 27 59 88 mail : zouhair.ouaggag@upmc.fr)
B)Les procédures de recours sont précisées dans le règlement de consultation.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :

les dossiers seront présentés dans une enveloppe cachetée contenant tous les éléments (candidature et offre) demandés.
Les plis seront envoyées à l'adresse suivante :
Université Pierre et Marie Curie
Direction des Affaires Générales
Service Achats Publics (Eric Clovis)
Boite courrier 611
Tour Zamansky, 4e étage, bureau 417
4 place Jussieu
75252 Paris Cedex 5
Les éléments demandés doivent être transmises sous pli cacheté portant la mention " Marché public ne pas ouvrir Mapa/Centre de formation Ivry/Ec", par tout moyen pouvant justifier de façon certaine la date et l'heure de leur remise. Elles peuvent être déposées sur place avant la date et l'heure limite indiquées dans cette annonce.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 
27 septembre 2011.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : 
Université Pierre et Marie Curie, Direction du Patrimoine Immobilier, Service maîtrise d'ouvrage.

 Correspondant : 
zouhair Ouaggag, 04 place Jussieu, 75252 Paris Cedex 05, tél. : 01-44-27-42-40, télécopieur : 01-44-27-59-88, courriel : zouhair.ouaggag@upmc.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : 
Université Pierre et Marie Curie, Direction des Affaires Générales, Service Achats Publics.

 Correspondant : 
eric Clovis, 04 place Jussieu, 75252 Paris Cedex 05, tél. : 01-44-27-39-12, télécopieur : 01-44-27-39-12, courriel : eric.clovis@upmc.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
Université Pierre et Marie Curie, Direction des Affaires Générales, Service Achats Publics.

 Correspondant : 
eric Clovis, 04 place Jussieu, 75252 Paris Cedex 05, tél. : 01-44-27-39-12, télécopieur : 01-44-27-39-12, courriel : eric.clovis@upmc.fr, adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011__aFFHGjaeK&v=1&selected=0 .

Mots déscripteurs
Etude

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
74Services fournis principalement aux entreprises
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR