Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 94  (Val-de-Marne) Date de parution : 11/10/2011 Date de péremption : 23/11/2011 12:00:00
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 197A N° annonce (BOAMP) 108

marché de travaux tous corps d'état pour la construction d'un groupe scolaire ZAC de la Cerisaie à Fresnes 

1211-->
BOMP A/0197-108

Travaux

AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR


I.1) Nom, adresses et point(s) de contact :
Valophis Habitat, OPH du Val de Marne, groupement Valophis Habitat, OPH du Val de Marne / semaf, agissant au nom et pour le compte de la Ville de Fresnes, Maître d'ouvrage, 81 rue du Pont de Créteil, contact : direction Générale Expansiel Groupe Valophis, à l'attention de Mme Claire LANLY, F-94107 Saint-Maur-des-Fossés Cedex.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Expansiel Groupe Valophis, 21 avenue Saint-Maurice du Valais, contact : direction Technique, à l'attention de Mme KANOUNNIKOFF Elodie, F-94412 Saint-Maurice Cedex. Tél. : (+33) 1 43 97 64 99. E-mail : elodie.kanounnikoff@groupevalophis.fr. Fax : (+33) 1 41 81 35 79

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus :
FRANCE REPRO, 50 rue Marc Sangnier, à l'attention de Mme RIVALLAIN Sandrine, F-94700 Maisons Alfort. Tél. : (+33) 1 48 93 85 85. E-mail : france-repro@wanadoo.fr. Fax : (+33) 1 48 93 86 86. URL : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011_EDImAzfxP9&v=1&selected=0

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :
Valophis Habitat, OPH du Val de Marne, c/o Expansiel Groupe Valophis 21 avenue Saint-Maurice du Valais, à l'attention de Mme Claire LANLY, F-94412 Saint-Maurice Cedex. Tél. : (+33) 1 43 97 03 43. URL : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011_EDImAzfxP9&v=1&selected=0


I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) :
Organisme de droit public.
Logement et développement collectif.

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : oui.

SECTION II : OBJET DU MARCHE


II.1) Description

II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur :
groupe scolaire Fresnes Cerisaie.


II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services :
Travaux :
exécution

Lieu principal d'exécution : zac de la Cerisaie, 94260 Fresnes.
Code NUTS : FR107.


II.1.3) L'avis implique :
un marché public.


II.1.4) Informations sur l'accord-cadre :


II.1.5) Description succincte du marché ou de l'achat/des achats :
marché de travaux tous corps d'état pour la construction d'un groupe scolaire ZAC de la Cerisaie à Fresnes.


II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45214200.


II.1.7) Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) :
oui.


II.1.8) Division en lots :
non.


II.1.9) Des variantes seront prises en considération :
oui.


II.2) Quantité ou étendue du marché

II.2.1) Quantité ou étendue globale : marché forfaitaire.
La consultation est lancée en entreprise générale ou groupement d'entreprises ; à titre indicatif, la division en lots est la suivante :
Lot 01 : Terrassements - fondations - gros-Oeuvre
Lot 02 : Etanchéité
Lot 03 : Revêtements de façades
lot 04 : Menuiseries extérieures - occultations - protections scolaires
lot 05 : Cloisons - doublages
Lot 06 : Menuiseries intérieures - parquet - equipements divers
lot 07 : Serrurerie - métallerie
Lot 08 : Revêtements de sols souples
lot 09 : Revêtements de sols et muraux durs
lot 10 : Faux-Plafonds
Lot 11 : Peinture - textiles - signalétiques
Lot 12 : Plomberie - equipements sanitaires
lot 13 : Chauffage - ventilations - ecs
Lot 14 : Electricité Cfo-Cfa
Lot 15 : Gtc
Lot 16 : Ascenseurs - appareils élévateurs
lot 17 : VRD - aménagements extérieurs
lot 18 : Equipements de cuisine
lot 19 : Clôtures béton haute performance
options techniques :
Option 1 : Clôture en limite sud de la parcelle
option 2 : Revêtement de la salle de sport
option 3 : Revêtement perméable
option 4 : Séparatif entre cours.


II.2.2) Options :
non.


II.3) Durée du marché ou délai d'exécution :

Durée en mois : 14 (à compter de la date d'attribution du contrat).

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE


III.1) Conditions relatives au contrat

III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : En cas de versement d'une avance, celle-ci sera conditionnée par la production, par le titulaire, d'une garantie à première demande pour tout ou partie du remboursement de l'avance.

III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Financement : Ville de Fresnes
Paiement : le titulaire sera rémunéré par virement bancaire dans un délai de 30 jours à réception de sa demande.

III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : En cas de groupement, la forme juridique sera solidaire.

III.1.4) L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières :


III.2) Conditions de participation

III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : - Lettre de candidature - habilitation du mandataire par ses co-traitants / Formulaire Dc1 (version du 15/09/2010) dûment complété, daté et signé ou lettre de candidature sur papier libre.
- Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement / Formulaire Dc2 (version du 15/09/2010) dûment complété.
- Certificats de qualifications professionnelles ou références de travaux de moins de 3 ans ou autres moyens de preuve de capacité.
- Attestations d'assurance en responsabilité civile et décennale en cours de validité : activités concernées et risques couverts.
* Documents à produire dans tous les cas, au stade de l'attribution du marché :
- les documents et attestations remis par le candidat retenu listés au paragraphe F (ou G) du formulaire Noti1 (version du 19/11/2010),
- les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que les obligations fiscales et sociales ont été satisfaites ou l'état annuel des certificats reçus (formulaire Noti2).
Les candidats pourront se procurer les formulaires Dc1, Dc2, Noti1 et Noti2 sur le site : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/index.htm.

III.2.2) Capacité économique et financière :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : se reporter au Dc2.

III.2.3) Capacité technique :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : se reporter au Dc2.

III.2.4) Marchés réservés :
non.


III.3) Conditions propres aux marchés de services

III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière :

III.3.2) Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation :

SECTION IV : PROCEDURE


IV.1) Type de procédure :

IV.1.1) Type de procédure :
ouverte.

IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :

IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue :


IV.2) Critères d'attribution

IV.2.1) Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
1. le prix des prestations
Pondération : 50.
2. la valeur technique de l'offre
Pondération : 40.
3. le délai d'exécution
Pondération : 10.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée :
non.


IV.3) Renseignements d'ordre administratif

IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
0933.

IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
non.


IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif :

Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents : 23 novembre 2011, à 12:00


IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
23 novembre 2011, à 12:00


IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés :


IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
français.


IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :

Durée en jours : 180 (à compter de la date limite de réception des offres)


IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres :
24 novembre 2011, à 14:30.

Lieu : valophis Habitat OPH du Val de Marne - 21 av St Maurice du Valais - 94410 Saint-Maurice.

Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres : non.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES


VI.1) Il s'agit d'un marché à caractère périodique :
non.


VI.2) Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires :
non.


VI.3) Autres informations :
La version informatique du DCE est à télécharger depuis la plate-forme de dématérialisation achatpublic.com (adresse internet indiquée à la section I.1). La version "papier" du DCE est à retirer auprès de France Repro. Les pièces sont remises à titre gratuit (sans cautionnement). Il est également possible de ne demander que les pièces graphiques en version papier auprès du reprographe.
modalités de transmission des offres par voie électronique :
La transmission par la voie électronique des candidatures et des offres s'effectuera via la plate-forme de dématérialisation. A titre de copie de sauvegarde, le candidat a la possibilité de procéder parallèlement à une transmission sur support physique électronique (CD ou Dvd-Rom, clé Usb) ou sur support papier ; dans ce cas, la transmission est réalisée sous pli scellé avec la mention " copie de sauvegarde " et dans les délais impartis pour la remise des candidatures et des offres.
modalités de transmission des offres par voie papier :
Les candidatures et les offres devront être transmises par courrier recommandé avec avis de réception, l'enveloppe portant la mention "Candidature et offre pour la construction d'un Groupe Scolaire ZAC de la Cerisaie à Fresnes" + raison sociale du candidat et parvenir à l'adresse indiquée ci-dessus pour les dates et heures fixées ci-dessus. Elles pouront, dans les mêmes conditions de délai, être remises directement au siège d'expansiel Groupe Valophis, contre récépissé, auprès de l'hôtesse d'accueil.
sous-critères des critères d'attribution :
Sous critères prix des prestations :
- cohérence des quantités fixées dans le DPGF et cohérence des prix unitaires fixés dans le DPGF : coeff. 0.20
- niveau du prix forfaitaire de l'offre : coeff. 0.80
- la valeur technique de l'offre : coefficient : 0,4
sous critères de la valeur technique de l'offre :
- cohérence des moyens affectés aux études d'exécution et aux études de synthèse : coeff. 0.25
- cohérence des moyens affectés à l'organisation du chantier : coeff. 0.25
- cohérence de la note d'organisation de chantier au regard de la cible HQE : coeff. 0.25
- cohérence des moyens prévus en encadrement de chantier : coeff. 0.125
- cohérence des fiches techniques au regard des stipulations fixées dans le CCTP et la notice HQE : coeff. 0.125.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 6 octobre 2011.


VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Melun, 43 rue du Général de Gaulle, F-77000 Melun. Tél. : (+33) 1 60 56 66 30. Fax : (+33) 1 60 56 66 10


VI.4.2) Introduction des recours


VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Greffe du Tribunal Administratif de Melun, 43 rue du Général de Gaulle, F-77000 Melun. Tél. : (+33) 1 60 56 66 30. Fax : (+33) 1 60 56 66 10


VI.5) Date d'envoi du présent avis : 6 octobre 2011.

Mots déscripteurs
Ascenseur
Chauffage (travaux)
Cloison, faux plafond
Cloture
Cuisine (équipement)
Electricité
Etanchéité
Gros oeuvre
Menuiserie
Métallerie
Peinture (travaux)
Plomberie
Ravalement
Revêtements de sols
Revêtements muraux
Sanitaire
Serrurerie
Terrassement
Ventilation
Voirie et réseaux divers
Occultation

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
29Machines et équipements
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR