Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 94  (Val-de-Marne) Date de parution : 01/10/2011 Date de péremption : 28/10/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 191A N° annonce (BOAMP) 120

marché de travaux pour la construction de 29 logements collectifs sociaux et d'une poste situés 102-106 rue etienne dolet à Alfortville 

1201-->
BOMP A/0191-120Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Logial-OPH.
Correspondant : le directeur général, 86 bis Quai Blanqui, 94146 Alfortville, tél. : 01-45-18-20-86, télécopieur : 01-45-18-20-72, adresse internet : http://www.marches-publics.info/acheteur/LOGIAL-OPH/.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.marches-publics.info/acheteur/LOGIAL-OPH/.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Logement et développement collectif.

Objet du marché : marché de travaux pour la construction de 29 logements collectifs sociaux et d'une poste situés 102-106 rue Etienne Dolet à Alfortville.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45210000.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
la description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : des options mentionnées dans le Dce sont à chiffrer.

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

Prestations divisées en lots : non.

Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie sera appliquée. Celle-Ci peut être remplacée par une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement sur fons mixtes (Prêts, subventions et Fonds Propres). Paiement à 60 jours à compter de la date d'émission des décomptes. Avance délivrée conformément à l'article 47-1 du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005. Taux de Tva à 19.6 %.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement solidaire le cas échéant.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Situation juridique - références requises : - une lettre de candidature précisant le marché pour lequel le candidat soumissionne, comprenant son identification, ses coordonnées postales et numériques, datée et signée par un représentant dûment habilité à engager le candidat (modèle Dc1 mis à jour au 15/09/2010 ou autre),
- une déclaration sur l'honneur, dûment datée et signée par le candidat pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnés à l'article 8 de l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 (modèle Dc2 dans sa version mise à jour le 15/09/2010 ou autre),
- la copie du ou des jugement(s) prononcé(s) si le candidat est en redressement judiciaire,
- une déclaration appropriée de banques ou la preuve d'une assurance pour les risques professionnels,
- le(s) document(s) attestant du pouvoir de la personne habilitée à engager la société et le groupement le cas échéant (extrait k-bis datant de moins de 3 mois).

Capacité économique et financière - références requises : - une déclaration indiquant le montant du chiffre d'affaires global réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : - la présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent d'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,
- une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières,
- les certificats de qualifications professionnelles. Le pouvoir adjudicateur précise dans ce cas que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix : 60 % ;
- valeur technique de l'offre : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 28 octobre 2011, à 12 h 30.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : T/2010/06/Dev.

Renseignements complémentaires : retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info/acheteur/Logial-Oph/
Délai d'exécution : Le démarrage prévisionnel des travaux est fixé au mois de décembre 2011.
Criteres d'attributions : Le critère de la valeur technique se décompose en trois sous-critères comme suit:
- 25 % note méthodologique : présentation des modalités d'intervention sur le chantier, exposé des moyens techniques et humains mis en oeuvre pour mener à bien ce marché.
- 10 % chantier propre : exposé des dispositions spécifiques mis en oeuvre pour réduire les impacts des aspects environnementaux significatifs identifiés sur le projet, justifications des compétences dans le cadre du chantier propre ou à défaut, présentation des objectifs et des moyens sur lesquels les candidats s'engagent pour le respect des exigences environnementales.
- 5 % critères de performance en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté.durée du marché : La durée des travaux de construction est estimée à 15 mois.
Critères de sélection des candidatures :
le jugement des candidatures sera effectué en fonction des critères suivants :
- régularité juridique,
- capacité économique et financière,
- capacité professionnelle et technique.
Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature, chacun de ces opérateurs produira les mêmes documents que ceux qui sont exigés du candidat pour justifier de ses capacités ainsi qu'un engagement écrit de chacun de ces opérateurs justifiant que le candidat dispose de leurs capacités pour l'exécution du marché.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 28 septembre 2011.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Logial-Oph : Service marchés.
86 bis Quai Blanqui, 94146 Alfortville Cedex, tél. : 01-45-18-20-86, télécopieur : 01-45-18-20-72.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Melun 43, rue du Général de Gaulle B.P. 8630, 77008 Melun, tél. : 01-60-56-66-30, courriel : greffe.ta-melun@juradm.fr, télécopieur : 01-60-56-66-10.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Logial-Oph - service marchés 86, bis Quai Blanqui, 94146 Alfortville, tél. : 01-45-18-20-86, télécopieur : 01-45-18-20-72.

Mots déscripteurs
Tous corps d'état

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR