Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 18  (Cher) Date de parution : 24/10/2011 Date de péremption : 28/11/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): MAPA N° annonce (BOAMP) 243105

Marché de travaux pour la réhabilitation et l'extension du centre de secours de Blet (18350) 

Avis de marché

Département de publication : 18
Annonce No 11-243105
Travaux

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
SDIS 18 Cher.
 Correspondant : M. Beuchon Yvon, Président du conseil d'administration, 224 rue Louis Mallet, 18023 Bourges Cedex, tél. : 02-48-23-47-00, télécopieur : 02-48-23-47-93.

Objet du marché : 
marché de travaux pour la réhabilitation et l'extension du centre de secours de Blet (18350).

Lieu d'exécution : 
centre de secours, 18350 Blet.

Caractéristiques principales : 

Refus des variantes
.

Durée du marché ou délai d'exécution : 
7 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 
1.e.r janvier 2012.

Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés
.

Unité monétaire utilisée, l'euro
.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 


Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 

     - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 

     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm);
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm);
     - Formulaire DC3, Acte d'engagement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm);
     - Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) : 

     - Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus.

Autres renseignements demandés : 

     - Autres renseignements demandés : une attestation d'assurance de responsabilité civile et decennale en cours de validité et couvrant la durée du marché.

Critères d'attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - valeur technique : 55 %;
     - prix des prestations : 45 %.

Type de procédure : 
procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 
28 novembre 2011, à 11 h 30.

Délai minimum de validité des offres : 
120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 
11S0018 - BLET.

Renseignements complémentaires : 
le dossier de consultation peut être obtenu sous format papier ou cd rom auprès de l'atelier PPC - 41 route de Marmagne - 18000 Bourges - 04.48.21.14.28 télécopieur: 02.48.21.52.05
les frais de reprographie sont à la charge des candidats.
le dossier est également téléchargeable sur le site www.achatpublic.com
Les offres pourront être remises contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé réception au SDIS 18, service de l'administration générale et des marchés ou remises par voie dématérialisée sur le site www.achatpublic.com
Les recours éventuels peuvent être engagés dans un délai de 2 mois suivant la notification devant le tribunal administratif d'orléans - 28 rue de la Bretonnerie - 45000 Orléans - tel 0238775900 - télécopieur 0238538516.
les renseignements peuvent être obtenus auprès du greffe du tribunal administratif d'orléans - même adresse et mêmes coordonnées.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 
24 octobre 2011.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : 
Atelier Gauchery Radigue.

 Correspondant : 
M. Radigue Jean Louis, télécopieur : 02-48-20-56-06.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : 
SDIS du Cher - Service de l'admnistration générale et des finances.
, télécopieur : 02-48-23-47-93.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
.
 224 rue Louis Mallet, 18023 Bourges Cedex, adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011_gVmnzi343S .

Renseignements relatifs aux lots : 
 Lot1. - Lot 1 - Démolition - Terrassement - Gros-œuvre - VRD
 Lot2. - Lot 2 - Charpente métallique
 Lot3. - Lot 3 - Couverture bac acier
 Lot4. - Lot 4 - Ossature et bardage bois
 Lot5. - Lot 5 - Menuiseries aluminium - Serrurerie
 Lot6. - Lot 6 - Plâtrerie - Isolation - Faux plafonds
 Lot7. - Lot 7 - Menuiseries intérieures
 Lot8. - Lot 8 - Electricité
 Lot9. - Lot 9 - Chauffage ventilation
 Lot10. - Lot 10 - Plomberie - Sanitaires
 Lot11. - Lot 11 - Carrelage - Faïence
 Lot12. - Lot 12 - Peinture

Mots déscripteurs
Tous corps d'état

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR