Contact Inscription gratuite
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 33  (Gironde) Date de parution : 25/04/2009 Date de péremption : 11/05/2009
Annee : 2009 Edition (N°. BOAMP): 81A N° annonce (BOAMP) 46

marché de travaux relatif à la réfection des sanitaires de l'internat du lycée jacques brel à Lormont 

0011-->
BOMP A/0081-46Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Conseil Régional d'Aquitaine.
Correspondant : M. le président du Conseil Régional d'aquitaine - mandataire: Bordeaux métropole aménagement, 25, rue jean fleuret - cs80010, 33001 Bordeaux Cedex, tél. : 05-56-99-31-99, télécopieur : 05-56-98-21-04, adresse internet : http://region.aquitaine.fr.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : conseil régional d'aquitaine.

Objet du marché : marché de travaux relatif à la réfection des sanitaires de l'internat du lycée Jacques Brel à Lormont - op51122-08vl1-.

Type de marché de travaux : exécution.

Lieu d'exécution : lycée Jacques Brel, rue Jean Lanzé, 33210 Lormont.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
les travaux sont répartis en 2 lots . Travaux de réfection des sanitaires existants au R+1 et R+2 du bâtiment C Internat comprenant l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. A titre indicatif, la période prévisionnelle d'engagement des travaux est prévue en juin/juillet 2009. Pas d'options
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : surface utile : 120 mètres carrés environ.
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : application d'une retenue de garantie de 5 % pouvant être remplacée par une garantie à première demande.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : fonds régionaux. Le règlement s'effectue par virement dans un délai global de paiement de 40 jours à compter de la réception de la demande de paiement.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : solidaire.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : voir dossier de consultation.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : 1-garanties et capacités techniques et financières, 2-références professionnelles .

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner ;
- Certificat(s) de qualité ou de capacité délivré(s) par des organismes indépendants ou moyens de preuve équivalents, notamment, certificats de qualifications professionnelles ou de conformité à des spécifications techniques: la preuve du candidat peut être apportée par tout moyen notamment par des certificats d'identité professionnelle ou par des références de travaux attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate. ;
- Déclaration concernant le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail ;
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants ;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ;
- production pour chacun de ces opérateurs des mêmes documents qui sont exigés du candidat pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières et production d'un engagement écrit de chacun de ces opérateurs justifiant que le candidat dispose de leurs capacités pour l'exécution du marché ;
- DC 4 (Lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants, disponible à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics) ;
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédigés en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Documents à produire dans tous les cas au stade de l'attribution du marché :
- Pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ;
- DC 7 ou documents équivalents en cas de candidat étranger (Etat annuel des certificats reçus, disponible à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).

Autres renseignements demandés :
- Pour les attestations de l'article 43 du code des marches publics: remplir le modèle joint au dossier de consultation. Il est recommandé au candidat d'utiliser le formulaire DC 5 (Déclaration du candidat, disponible à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics) .

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix des prestations : 70 % ;
- valeur technique (sous-critères : qualité du dpgf, fiche des principaux matériaux, qualité du mémoire) : 30 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 11 mai 2009, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 2009BO000TX0377.

Renseignements complémentaires : le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de négocier avec les candidats ayant remis une offre.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Dossier disponible et gratuit : -par voie électronique http://marchespublics.aquitaine.fr, ou sur support papier à retirer à BMA après commande par télécopie au 05.56.98.21.04.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : remise sous format électronique: http://marchespublics.aquitaine.frou remise sous format papier : les candidatures et les offres doivent être rédigées en langue française et transmises par la poste en LRAR ou déposées contre récépissé, sous une seule enveloppe fermée à l'adresse du Conseil Régional d'aquitaine. Cette enveloppe portera la mention "Marché de travaux de réfection des sanitaires de l'internat du lycée Jacques Brel - opération n 51122/08vl1 - marché n 2009b000tx0377 - lot n.......... - ne pas ouvrir". (bureaux du Conseil Régional d'aquitaine ouverts de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures du lundi au vendredi).

Date d'envoi du présent avis à la publication : 22 avril 2009.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Conseil Régional d'Aquitaine.
Correspondant : C.R.A 14 rue François de Sourdis - porte 207 -, 33077 Bordeaux, adresse internet : http://marchespublics.aquitaine.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : B.M.A.
Correspondant : B.M.A 25 rue Jean Fleuret
Cs80010, 33001 Bordeaux Cedex, adresse internet : http://marchespublics.aquitaine.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Agence Philippe BERDET.
Correspondant : M. Philippe BERDET 14/16, rue Capdeville, 33000 Bordeaux, tél. : 05-56-51-68-50, télécopieur : 05-56-51-70-98, courriel : berdet.architecte@wanadoo.fr, adresse internet : http://marchespublics.aquitaine.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : B.M.A.
Correspondant : Bureau marché 25 rue Jean Fleuret
Cs80010, 33001 Bordeaux Cedex, tél. : 05-56-99-31-99, télécopieur : 05-56-98-21-04, courriel : contact@b_m-a.fr, adresse internet : http://marchespublics.aquitaine.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : B.M.A.
Correspondant : B.M.A 25 rue Jean Fleuret
Cs80010, 33001 Bordeaux Cedex, télécopieur : 05-56-98-21-04, adresse internet : http://marchespublics.aquitaine.fr.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 bâtiment.
Gros oeuvre et second oeuvre

Durée : 3 mois à compter de la date de notification du marché.

Informations complémentaires : ce lot comporte une tranche ferme et une tranche conditionnnelle.
Lot(s) 2 plomberie, Sanitaire, Electricité et VMC.
Fourniture et pose des appareillages et des fluides

Durée : 3 mois à compter de la date de notification du marché.

Informations complémentaires : ce lot comporte une tranche ferme.

Mots déscripteurs
Electricité
Plomberie
Sanitaire
Ventilation

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR