Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 92  (Hauts-de-Seine) Date de parution : 15/11/2011 Date de péremption : 24/11/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 220A N° annonce (BOAMP) 122

Marché de travaux tce pour la construction de 6 logements et un local commercial, la réhabilitation d'un bâtiment comprenant 1 logement ainsi qu'un local commercial, à Gennevilliers 

0115-->
BOMP A/0220-122Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : OPMHLM.
Correspondant : service marchés, 33 rue des Chevrins, 92230 Gennevilliers.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Logement et développement collectif.

Objet du marché : marché de travaux TCE pour la construction de 6 logements et un local commercial, la réhabilitation d'un bâtiment comprenant 1 logement ainsi qu'un local commercial, passé conformément à l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45211340.

Lieu d'exécution : rue de la Procession, 92230 Gennevilliers.

Code NUTS : FR.

Caractéristiques principales :
la présente consultation a pour objet la réalisation d'une opération de construction de 6 logements neufs et un local commercial ainsi que la réhabilitation d'un bâtiment comprenant 1 logement et un local commercial ainsi que la réalisation d'un parking aérien, rue de la Procession 92230 Gennevilliers.
Le marché comporte comme condition d'éxecution une clause d'insertion pour la promotion de l'emploi et de la qualification.
Il sera attribué soit à une entreprise, soit un groupement d'entreprises dont le mandataire commun sera solidaire.
La consultation se deroulera en 2 phases. Le nombre de candidats n'est pas limité. Seuls seront éliminés pour participer à la 2e phase, les candidats dont le dossier serait incomplet et/ou qui répondraient en lots séparés et/ ou dont les capacités financières techniques et/ou professionnelles seront jugées insuffisantes au regard des capacités minimum requises pour l'objet du marché, appréciées au vu des dossiers de candidatures
Refus des variantes.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 14 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1er février 2012.

Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5 % pouvant être remplacée par une garantie à première demande.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : programme financé par des subventions Etat, des Collectivités territoriales et emprunts.
Règlement par mandat administratif sous 30 jours.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le marché de travaux sera attribué à une entreprise générale ou à un groupement d'entreprises conjoint dont le mandataire commun sera solidaire.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : appel d'offres restreint.

Date limite de réception des candidatures : 24 novembre 2011, à 16 heures.

Date limite de réception des offres : 17 janvier 2012, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires : les dossiers de candidatures devront être transmis par courrier recommandé avec Avis de Réception ou déposés contre récépissé à l' OPH de Gennevilliers, 33 rue des Chevrins, 92230 Gennevilliers, à l'attention de Mme La Directrice Générale sous enveloppe cachetée portant la mention "candidature Marché de travaux - rue de la Procession" avant la date limite fixée dans le présent avis.
Les groupements d'entreprises qui souhaiteraient répondre à cette consultation pourront obtenir la décomposition des lots auprès du service construction.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 9 novembre 2011.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : OPH.
Correspondant : serge SCORNET tel 01.46.85.55.56.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Cergy Pontoise 2/4 boulevard de l'hautil, 95027 Cergy Pontoise Cedex.

Mots déscripteurs
Tous corps d'état

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR