Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 04  (Alpes-de-Haute-Provence) Date de parution : 30/09/2011 Date de péremption : 19/10/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): MAPA N° annonce (BOAMP) 223017

mise en conformité d'un réservoir fioul à Briançon 

Avis de marché

Département de publication : 5
Annonce No 11-223017

Départements de rappel : 
38,4,6,83,84
Travaux

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
UGECAM PACA et Corse.
 Correspondant : service des Marchés publics, 344 Bd Michelet, 13406 Marseille Cedex.

Objet du marché : 
mise en conformité d'un réservoir fioul.

Lieu d'exécution et de livraison: 
briançon, 05100 Briançon.

Caractéristiques principales : 

ouverture et nettoyage du réservoir fioul :
- balisage du chantier,
- démontage du plateau trou d'homme et des canalisations,
- pompage du fioul restant,
- racordement provisoire du brûleur si les travaux sont réalisés en période de chauffe,
- enlèvement et évacuation des boues, nettoyage intérieur de la cuve, rinçage, essorage, chiffonnage,
- dégazage du réservoir (fournir une attestation)

Préparation des surfaces, stratification du réservoir, raccordement et essais :
- ponçage, meulage et/ou sablage intérieur du réservoir,
- nettoyage, dégraissage et bouchage des éventuels défauts au mastic époxy ou similaire,
- stratificaion de la première couche sur primaire d'accrochage si nécessaire, application d'une fibre de verre et d'une résine,
- contrôle et correction des surfaces,
- application d'une seconde couche de finition.
Installation d'un limitateur de remplissage.
Raccordement d'une vanne POLICE.
Remontage du trou d'homme, raccordements des conduites et mises en service de la citerne.
Transfert du fioul pompé dans la citerne enterrée.
Nettoyage et démontage des installations de chantier.
Contrôle d'essai.

(Le chantier devra toujours être maintenu balisé et en parfait état de proproté. Les entrepreneurs devront prendre toutes les dispositions utiles à cet effet et les déchets devront être évacués au fur et au mesure)

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 
24 octobre 2011.

Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés
.

Unité monétaire utilisée, l'euro
.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 


Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 

     - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 

     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm);
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).

Autres renseignements demandés : 

     - Autres renseignements demandés : a remetre lors de la remise de l'offre :
- justificatif de l'inscription au registre du commerce,
- échéancier de délai d'exécution des travaux,
- devis descriptif détaillé précisant les coûts.
- dossier technique avec précision sur les matériaux utilisés et processus de mise en œuvre,
Lors de l'exécution :
- certificat de dégazage,
certificat de regroupement des boues pour destruction,
- certificat de conformité des travaux et de garantie quinquennale.
les soumissionnaires devront répondre à l'ensemble des prestations indiquées.
Le titulaire pourra être sollicité afin de fournir/compléter des document administratifs supplémentaires à la demande du pouvoir adjudicateur avant la notification du marché.

Critères d'attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - prix : 50 %;
     - valeur technique : 30 %;
     - délai d'exécution : 20 %.

Type de procédure : 
procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 
19 octobre 2011, à 15 heures.

Délai minimum de validité des offres : 
90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 
C0911.

Renseignements complémentaires : 
une visite sur site est obligatoire.
Cette reconnaissance portera sur les points suivants sans que cette énumération soit limitative:
- l'état général des existants,
- la nature des matériaux constituant l'existant
Lors de toute exécution de travaux dans l'existant, les entrepreneurs devront prendre toutes précautions utiles pour assurer, dans tous les cas, la conservation sans dommage des ouvrages et ou installations existantes contigus ou situés à proximité.
Personne à contacter : M.Lemaître 04.92.25.78.59 / 06.37.15.88.34
Documents contractuels par ordre de priorité décroissante :
- dispositions énoncées dans la présente publicité,
- devis descriptif détaillé remis par le soumissionnaire,
- document général applicable en l'absence de dispositions dans les documents contractuels,
- cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (dernière version en vigueur).

Date d'envoi du présent avis à la publication : 
30 septembre 2011.

Mots déscripteurs
Chauffage (exploitation)

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
40Electricité, gaz et chaleur
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR